2024版建筑工程施工制式合同范本

2024版建筑工程施工制式合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：__________二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额的支付方式及进度安排如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同金额的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同金额的__________%作为尾款。三、乙方义务3.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工，并承担相应的质量、安全、环保等责任。3.2乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度报告，并按甲方要求进行工程验收。3.3乙方应按照合同约定的支付方式接受甲方支付的合同款项，并按约定开具相关发票。四、甲方义务4.1甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付合同款项，并保证款项的及时、足额到位。4.2甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括场地、水源、电源、交通等，并确保施工顺利进行。4.3甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和配合，并按照合同约定履行验收、结算等手续。五、合同的变更和解除5.1合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、质量标准、工期等，应由双方协商一致，并签订书面变更协议；（2）合同变更导致的费用增减，按照双方约定的方式进行调整。5.2合同解除：（1）在合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同；（2）合同解除后，双方应按照合同约定办理结算手续，并承担相应的违约责任。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.2甲方未按照合同约定的时间节点支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.3一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和报价单3.施工组织设计和施工方案4.施工场地和施工设施要求5.工程验收标准和程序6.工程进度计划和付款凭证7.合同变更协议和解除合同协议8.违约金计算公式和支付凭证9.争议解决裁决书或调解书10.法律授权和资质证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的时间节点支付合同款项的，属于违约行为。3.双方未按照合同约定履行验收、结算等手续的，属于违约行为。4.甲方提供的施工场地和施工设施不符合合同约定，导致乙方无法正常施工的，属于违约行为。5.乙方未按照合同约定提供施工服务，或者提供的施工服务不符合合同约定的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程：指合同中约定的施工项目。4.合同金额：指合同中约定的工程总造价。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.合同变更：指合同履行过程中对原合同内容的修改或补充。7.合同解除：指合同履行过程中根据合同约定或法律规定终止合同关系的行为。8.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时与甲方沟通，调整施工计划，并采取加班加点等措施加快进度。2.遇到施工质量问题，应及时整改，并重新进行验收。3.遇到甲方支付款项不及时的问题，可以催告甲方履行付款义务，并有权根据合同约定要求支付违约金。4.遇到合同变更或解除的问题，应签订书面协议，并按照协议约定办理相关手续。5.遇到争议解决的问题，可以先尝试协商解决，协商不成的，可以通过调解、仲裁或诉讼等途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工合同