道路建设工程施工合同范本

道路建设工程施工合同范本合同编号：__________道路建设工程施工合同范本地址：法定代表人：联系电话：地址：法定代表人：联系电话：一、工程概述1.1工程名称：__________道路建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同主体三、合同价格3.2乙方报价是基于甲方提供的工程量清单和工程设计文件，以及现场踏勘的基础上编制的。乙方应保证报价的准确性，不得以任何借口提出追加合同价款的要求。四、合同工期4.1工程开工日期：__________4.2工程竣工日期：__________4.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按照合同总价的__________%向甲方支付违约金。五、合同的履行5.1乙方应严格按照甲方的要求、工程设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。5.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保工程安全。5.4乙方应按照合同约定的价格支付合同总价。六、合同的变更和解除6.1在合同履行过程中，如甲乙双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。6.2在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金。七、合同的争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.工程量清单3.施工规范4.安全责任承诺书5.工程竣工验收标准6.付款凭证7.变更协议8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合要求：乙方施工的工程质量未达到合同约定的标准。3.安全责任事故：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。4.擅自变更合同内容：乙方未经甲方同意，擅自变更合同约定的工程内容、价格、工期等。5.拖欠付款：乙方未按照合同约定的时间、金额支付合同总价。三、法律名词及解释：1.发包方：指拥有工程建设项目并承担合同义务的一方。2.承包方：指承担工程施工任务并享有合同权益的一方。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的金额。4.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：乙方应加大施工力度，合理调配人力、物力资源，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应加强质量控制，对发现的问题及时整改，直至符合合同约定。3.安全事故发生：乙方应严格遵守安全生产规定，发生事故时立即报告甲方，并采取措施防止类似事故再次发生。4.合同变更：如遇特殊情况需变更合同，乙方应提前向甲方提出书面申请，双方协商一致后签订变更协议。5.付款纠纷：甲方应按照合同约定的付款时间、金额进行支付，乙方应提供合规的付款凭证。五、所有应用场景：1.城市道路新建、改扩建工程。