外架包工包料合同范本

2024外架包工包料合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供外架包工包料服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程周期：__________二、服务内容1.乙方负责为甲方提供外架包工包料服务，包括外架搭设、拆除、清理等工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关规范进行施工，确保工程质量。3.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延误，应按甲方要求承担违约责任。三、材料供应1.乙方负责提供本工程所需的所有材料，包括但不限于钢材、螺栓、防锈漆等。2.乙方应确保材料质量符合国家相关标准，并提供材料合格证明。3.乙方应按照甲方要求的时间、数量供应材料，如有短缺或质量问题，应立即予以补足或更换。四、工程费用1.乙方向甲方提供的外架包工包料服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方支付合同总额的____%，作为预付款。3.乙方应在工程验收合格后____个工作日内向甲方支付剩余的款项。五、工程验收1.工程验收标准：按照国家标准、行业规范以及甲方提供的施工图纸和施工方案进行验收。2.验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提供验收申请，甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。3.验收结果：如验收合格，甲方应在验收报告上签字确认，并支付剩余款项。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改，并承担相应费用。六、违约责任1.乙方未按照约定时间、数量供应材料，或材料质量不符合国家相关标准的，甲方有权要求乙方立即予以补足、更换，并有权要求乙方支付违约金。2.乙方未按照约定工期完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额按合同总额的____%计算。3.甲方未按照约定时间支付款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，具体金额按逾期支付金额的____%计算。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。2.双方应相互配合，共同完成本工程。3.合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更甲方如在本合同履行过程中需对工程进行变更，应提前____个工作日书面通知乙方。乙方收到变更通知后，应立即对变更内容进行评估，并在____个工作日内向甲方提出变更后的工程费用及工期调整方案。甲方确认后，乙方应按照确认的方案调整施工计划。1.2甲方延期如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照乙方实际窝工损失向乙方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：窝工费=工程总价×窝工天数×__%。1.3甲方解除合同甲方在本合同履行过程中有权解除合同，但应提前____个工作日书面通知乙方。甲方解除合同时，应支付乙方至解除合同之日的工程款项，并按照乙方实际施工量支付相应的赔偿金。赔偿金计算方式为：赔偿金=工程总价×实际施工量比例×__%。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方变更乙方如在本合同履行过程中需对工程进行变更，应提前____个工作日书面通知甲方。甲方收到变更通知后，应在____个工作日内对变更内容进行评估，并确认乙方提出的工程费用及工期调整方案。2.2乙方延期如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方实际损失向甲方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：损失费=工程总价×延期天数×__%。2.3乙方解除合同乙方在本合同履行过程中有权解除合同，但应提前____个工作日书面通知甲方。乙方解除合同时，应支付甲方至解除合同之日的工程款项，并按照实际施工量支付相应的赔偿金。赔偿金计算方式为：赔偿金=工程总价×实际施工量比例×__%。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责本合同涉及的第三方中介机构负责协助甲方和乙方履行合同义务，包括但不限于工程款项的支付、工程进度协调、质量监督等工作。第三方中介应公正、公平地处理合同履行过程中出现的争议。3.2第三方中介费用第三方中介在合同履行过程中产生的费用，由甲方和乙方按照约定的比例承担。如双方未能约定分担比例，则按照实际发生费用均等分担。3.3第三方中介解除合同如第三方中介因故需解除合同，应提前____个工作日书面通知甲方和乙方。甲方和乙方应在收到解除通知后____个工作日内，按照本合同约定的方式选定新的中介机构。本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。双方在签订合同时，应对本附件条款及说明予以充分理解，并按照约定履行各自的权利和义务。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.材料合格证明4.验收报告5.工程款项支付凭证6.违约金计算公式7.赔偿金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间、数量供应材料，或材料质量不符合国家相关标准。2.乙方未按约定工期完成施工任务。3.甲方未按约定时间支付款项。4.乙方未按约定提供服务或提供的服务不符合约定标准。5.第三方中介未公正、公平地处理合同履行过程中出现的争议。三、法律名词及解释：1.外架包工包料服务：指乙方为甲方提供的外架搭设、拆除、清理等工作，并负责提供所需的所有材料。2.违约金：指一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。3.赔偿金：指一方因违约行为给对方造成损失时，按照实际损失向对方支付的赔偿金。4.第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同义务，处理合同履行过程中的争议的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应问题：乙方应及时与甲方沟通，确保材料供应充足、质量符合要求。如遇问题，双方可协商解决，必要时可寻求第三方中介协助。2.工期延误：乙方应合理安排施工计划，确保按约定工期完成施工任务。如因特殊情况导致工期延误，乙方应及时与甲方沟通，并制定相应的调整方案。3.款项支付问题：甲方应按照约定时间支付款项，如遇问题，双方可协商解决，必要时可寻求第三方中介协助。4.工程质量问题：乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关规范进行施工，确保工程质量。如遇质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.甲方为房地产开发商，乙方为建筑施工企业，双方就某工程项