2024建设工程施工委托保证合同

编号：__________2024建设工程施工委托保证合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工委托保证合同合同目录第一章：定义与术语1.1合同相关定义1.2专业术语解释第二章：合同主体2.1委托人信息2.2受托人信息第三章：施工项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4施工内容第四章：保证范围与责任4.1受托人保证范围4.2受托人责任限制4.3委托人权益保障第五章：保证期限5.1保证开始时间5.2保证结束时间第六章：保证金额6.1保证金额确定6.2保证金支付与退还第七章：违约责任7.1受托人违约情形7.2委托人违约情形7.3违约责任处理第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构选择8.3法律适用第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十章：合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止后的处理第十一章：保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与责任第十二章：合同的生效、修改与失效12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同失效条件第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的签订地点和日期14.3合同的副本份数合同编号2024001第一章：定义与术语1.1合同相关定义（1）委托人：指合同中委托施工的一方，全称__________。（2）受托人：指合同中接受委托进行施工的一方，全称__________。（3）施工项目：指合同中约定由受托人施工的建设项目，项目代码__________。（4）保证金额：指受托人根据合同约定向委托人提供的保证金金额，币种及金额__________。1.2专业术语解释（1）建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修装饰工程等。（2）施工：指按照设计文件和技术规范的要求，进行建筑物的建造、安装、装修等作业活动。第二章：合同主体2.1委托人信息（1）名称：__________。（2）地址：__________。（3）联系人：__________。（4）联系电话：__________。2.2受托人信息（1）名称：__________。（2）地址：__________。（3）联系人：__________。（4）联系电话：__________。第三章：施工项目概况3.1项目名称：__________。3.2项目地点：__________。3.3项目规模：__________。3.4施工内容：__________。第四章：保证范围与责任4.1受托人保证范围（1）保证按期完成施工任务。（2）保证施工质量符合国家标准。（3）保证施工过程中安全无事故。4.2受托人责任限制（1）受托人对因施工导致的第三方财产损失承担赔偿责任，但赔偿金额不超过保证金额。（2）受托人对施工过程中的人员伤亡承担赔偿责任，但赔偿金额不超过保证金额。4.3委托人权益保障（1）委托人有权对受托人的施工过程进行监督和检查。（2）委托人有权要求受托人按期提交施工进度报告。第五章：保证期限5.1保证开始时间：自合同签订之日起。5.2保证结束时间：至施工项目验收合格之日止。第六章：保证金额6.1保证金额确定：合同总金额的__________%。6.2保证金支付与退还（1）受托人在签订合同时一次性向委托人支付保证金。（2）施工项目验收合格后，委托人在__________个工作日内退还保证金。第七章：违约责任7.1受托人违约情形（1）未按合同约定完成施工任务的，应支付合同总金额的__________%作为违约金。（2）施工质量不符合国家标准的，应负责修复或拆除不合格部分，并支付修复或拆除费用的__________%。7.2委托人违约情形（1）未按合同约定支付施工款项的，应支付合同总金额的__________%作为违约金。（2）未按合同约定提供施工条件的，应承担因此导致受托人损失的责任。7.3违约责任处理（1）违约方应承担相应的违约责任，并支付对方因此造成的损失。（2）双方因违约产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章：争议解决8.1争议解决方式（1）双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构选择如双方同意仲裁解决争议，应共同选择仲裁机构，并在合同中明确仲裁条款。8.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件（1）合同变更应书面签署，并经双方协商一致。（2）合同变更内容应符合相关法律法规的规定。9.2合同解除条件（1）在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。（2）一方违反合同规定，严重影响到合同的履行，对方有权解除合同。第十章：合同的终止10.1合同终止条件（1）合同约定的施工项目全部完成后，合同即告终止。（2）双方协商一致提前终止合同的，合同也可终止。10.2合同终止后的处理（1）合同终止后，受托人应将施工场地清理干净，交还给委托人。（2）合同终止后，双方应对合同终止前的权利义务进行清算，并按照约定办理相关手续。第十一章：保密条款11.1保密信息范围（1）合同内容及双方商业秘密。（2）合同履行过程中的通信交流。11.2保密义务与责任（1）双方均有保密义务，不得向第三方泄露保密信息。（2）违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二章：合同的生效、修改与失效12.1合同生效条件（1）合同经双方签字盖章后生效。（2）合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利义务。12.2合同修改程序（1）合同修改应书面签署，并经双方协商一致。（2）合同修改内容应符合相关法律法规的规定。12.3合同失效条件（1）合同约定的保证期限届满，合同失效。（2）合同因履行完毕而失效。第十三章：其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件本合同附件包括：施工图纸、技术规范、施工计划等。第十四章：附则14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的签订地点和日期本合同于____年____月____日签订于____（地点）。14.3合同的副本份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同编号：2024001签字：委托人（盖章）：受托人（盖章）：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定施工所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合国家标准。如有质量问题，乙方应承担相应责任。1.2施工进度调整甲方有权根据项目需要调整施工进度。乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划，确保工程按时完成。1.3工程变更甲方有权根据项目需求对施工项目进行变更。乙方应按照甲方的要求进行工程变更，并承担因变更产生的额外费用。1.4质量监督与检查甲方有权对施工过程进行质量监督与检查。乙方应积极配合甲方进行检查，对检查中发现的问题及时进行整改。1.5工程验收甲方有权对施工完成的工程进行验收。乙方应按照甲方的要求提供相关验收资料，并保证工程质量符合国家标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责施工安全乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中人员伤亡事故的发生。如有安全事故，乙方应承担相应责任。2.2乙方负责施工质量乙方应按照合同约定及国家标准，保证施工质量。如有质量问题，乙方应承担相应责任，并进行修复或拆除。2.3乙方负责施工进度乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如有延期，乙方应承担相应违约责任。2.4乙方提供施工资料乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括施工图纸、技术规范、施工计划等。2.5乙方负责施工协调乙方应负责施工现场的协调工作，包括与甲方、设计师、监理等各方的沟通与协调。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协助甲方和乙方完成合同的签订、履行及争议解决等工作。中介应保持中立，公正地处理合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介费用应在合同签订后支付。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密，不得向任何第三方泄露。如有泄露，中介应承担相应责任。3.4第三方中介的违约处理如第三方中介未能履行其职责，导致合同纠纷或损失，中介应承担相应责任。甲方和乙方均有权终止与中介的合作关系。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工计划4.材料采购清单5.施工进度报告6.工程质量验收标准7.安全事故应急预案8.施工安全防护措施方案9.施工合同履行证明文件10.双方签订的保密协议11.第三方中介的服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付施工款项未提供施工所需条件或提供的条件不符合约定单方面调整施工进度导致乙方损失2.乙方违约行为未按约定时间完成施工任务施工质量不符合国家标准未采取安全防护措施导致安全事故3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理合同履行过程中的问题泄露合同内容及双方商业秘密未按约定提供服务导致合同纠纷三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金额。3.保证金额：受托人根据合同约定向委托人提供的保证金金额。4.施工项目：指合同中约定由受托人施工的建设项目。5.保密信息：合同内容及双方商业秘密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：双方协商调整施工计划，乙方采取措施加快进度。2.施工质量问题