房屋建设施工合同范本(2024版)

房屋建设施工合同范本(2024版)合同编号：__________房屋建设施工合同范本（2024版）鉴于业主委托施工方进行房屋建设施工，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条施工内容2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成房屋建设施工。2.2施工方应保证施工质量，确保工程安全，按时完成施工任务。2.3施工方应承担施工期间现场的安全防护、环保和消防工作。第三条施工期限3.1本工程预计开工日期为：__________3.2本工程预计竣工日期为：__________3.3施工方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向业主提出延期申请，经业主批准后方可延期。第四条施工质量4.1施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督和检查，施工方应积极配合。4.3工程竣工后，施工方应按照业主的要求进行验收，确保工程达到预期效果。第五条工程款项5.1业主应按照双方约定的付款方式，向施工方支付工程款项。5.2工程进度达到约定的付款节点时，施工方应向业主提供相应的工程进度报告和付款申请。5.3业主支付工程款项后，施工方应向业主提供相应的发票。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2施工方如未按期完成施工，应向业主支付逾期竣工违约金。6.3业主如未按约定支付工程款项，施工方有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款项结清之日终止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明书4.工程进度报告5.付款申请6.工程验收报告7.发票二、违约行为及认定：1.施工方未按期完成施工：根据合同约定，如施工方未按期完成施工，视为违约，应承担逾期竣工违约金。2.业主未按约定支付工程款项：根据合同约定，如业主未按约定支付工程款项，视为违约，施工方有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款违约金。3.施工质量不符合标准：如施工质量不符合国家相关标准和规范，视为违约，施工方应承担相应的责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行房屋建设施工的业主。2.乙方：指承担房屋建设施工的施工方。3.施工图纸：指施工方根据业主要求设计的施工图纸。4.施工方案：指施工方为完成施工任务制定的具体施工方案。5.技术要求：指业主对施工过程中应遵循的技术规范和要求。6.工程进度报告：指施工方在施工过程中向业主提供的工程进度情况报告。7.付款申请：指施工方在达到约定的付款节点时向业主提出的付款申请。8.工程验收报告：指施工方在工程竣工后向业主提供的工程验收情况报告。9.发票：指施工方向业主提供的工程款项支付凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如施工进度出现延误，施工方应立即向业主报告原因，并与业主协商制定合理的赶工计划。2.施工质量问题：如施工过程中出现质量问题，施工方应立即整改，并承担相应责任。3.工程款项支付纠纷：如业主未按约定支付工程款项，施工方应与业主沟通，要求及时支付款项；如施工方未按约定完成施工，业主有权暂停支付工程款项。4.工程变更：如施工过程中出现变更，施工方应与业主协商确定变更内容和费用，并签订相应的变更协议。五、