建设工程施工分包合同样本(2024版)

建设工程施工分包合同样本(2024版)合同编号：__________签订日期：____年__月__日1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________鉴于业主与承包商就建设工程施工分包事宜达成一致，为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、分包范围及工程量2.1分包范围：__________2.2工程量：__________2.3工程进度：__________2.4工程质量标准：__________三、合同价格及支付方式3.1合同总价：__________3.2支付方式：__________3.3预付款：__________3.4进度付款：__________3.5竣工付款：__________3.6质量保证金：__________四、合同工期4.1计划开工日期：____年__月__日4.2计划竣工日期：____年__月__日4.3工期延误：__________五、质量与验收5.1工程质量：__________5.2验收标准：__________5.3验收程序：__________5.4验收合格后，业主应按照合同约定的付款方式支付乙方工程款。六、安全生产与环保6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2乙方应做好施工现场的环境保护工作，确保工程顺利进行。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期付款的方式支付违约金。7.2乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的修复费用。7.3甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款，应承担相应的违约金。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.施工方案

4.安全生产管理制度

5.环保措施方案

6.工程验收标准

7.支付凭证

8.工程进度报告

9.质量保证金支付凭证

10.争议解决协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。

2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。

3.甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款，视为违约。

4.甲方未按照合同约定的分包范围提供工程，视为违约。

5.任何一方未履行合同约定的义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程的分包和支付工程款。

2.乙方：指合同中的承包商，负责完成工程分包部分的施工。

3.分包范围：指合同中约定的乙方负责施工的具体工程内容和工程量。

4.合同总价：指合同中约定的工程的总价款。

5.预付款：指合同中约定的提前支付给乙方的工程款。

6.进度付款：指合同中约定的按照工程进度支付给乙方的工程款。

7.竣工付款：指合同中约定的工程验收合格后支付给乙方的工程款。

8.质量保证金：指合同中约定的为确保工程质量，乙方需缴纳的保证金。

9.工期延误：指合同中约定的乙方未按约定工期完成工程的情况。

10.违约金：指合同中约定的违约方需支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定的工期延误条款，协商确定延期费用或违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，直至达到合同约定的质量标准，并由乙方承担修复费用。

3.付款纠纷：

解决办法：按照合同约定的付款条款，提供相应的支付依据，协商解决付款纠纷。

4.合同争议：

解决办法：参照合同约定的争议解决方式，友好协商或依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工