2024版电力建设工程承包施工合同

2024版电力建设工程承包施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意承担该工程的施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内工程包括：（1）建筑工程：（2）安装工程：（3）装修工程：（4）其他工程：1.2承包商应按照本合同约定的标准、规范、技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例向承包商支付合同价款。具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的____%；（2）进度款：按照工程进度，业主向承包商支付已完工程价款的____%；（3）验收合格后支付：工程验收合格并办理竣工结算后，业主向承包商支付剩余的合同总价款。2.3承包商应按照本合同约定的时间和方式向业主提交发票。第三条施工期限3.1承包商应在本合同约定的工程开工日期起____个月内完成施工。3.2工程实际竣工日期以业主验收合格的日期为准。第四条工程质量与标准4.1承包商应按照国家和行业现行相关标准、规范和技术要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：（1）建筑工程质量标准：____；（2）安装工程质量标准：____；（3）装修工程质量标准：____；（4）其他工程质量标准：____。4.3工程验收：（1）验收依据：本合同、施工图纸、技术规范、标准及国家有关部门的规定；（2）验收程序：施工过程中，业主或其委托的监理机构对工程进行监督检查，承包商应予以配合；工程完成后，业主组织验收，承包商应按照要求提供相关资料，参加验收；（3）验收合格：工程验收合格后，业主应在验收报告上签字确认，并支付相应的合同价款。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和业主的要求，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2承包商应做好施工现场的环境保护工作，严格按照国家环保法律法规和相关标准，确保工程施工过程中的环境保护。第六条违约责任6.1承包商未按照本合同约定完成工程的，应按照逾期交付工程部分价款的____%支付违约金。6.2承包商未按照本合同约定质量标准的，应承担相应的修复、返工等费用，并支付违约金。6.3业主未按照本合同约定支付合同价款的，应按照逾期支付价款的____%支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.标准规范4.验收报告5.工程量清单6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.环保措施方案9.工程进度计划10.付款凭证二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程：认定：逾期交付工程部分，未达到合同约定的质量标准。违约金：按照逾期交付工程部分价款的____%支付违约金。2.承包商未按照合同约定质量标准：认定：工程质量不符合国家和行业相关标准、规范和技术要求。违约金：承担修复、返工等费用，并支付违约金。3.业主未按照合同约定支付合同价款：认定：逾期支付价款。违约金：按照逾期支付价款的____%支付违约金。三、法律名词及解释：1.电力建设工程：指建设、改建、扩建电力工程项目的活动。2.承包商：指具有相应资质，承担电力建设工程施工的企业。3.业主：指委托承包商进行电力建设工程施工的单位或个人。4.施工：指电力建设工程的施工活动，包括建筑、安装、装修等工程。5.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查、评定和确认。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程进度。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责修复、返工，并支付违约金。3.付款延误：解决办法：双方协商支付计划，确保合同价款按时支付。4.安全事故：解决办法：承包商立即启动应急预案，报告业主，依法承担相应责任。5.环保问题：解决办法：承包商采取措施整改，确保工程施工过程中的环境保护。五、所有应用场景：1.电力工程建设项目发包与承包双方签