黑龙江建筑工程施工合同

2024版黑龙江建筑工程施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供建筑工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程质量标准：____________________1.7工程工期：自开工之日起至竣工验收合格日止，具体工期以双方签订的《工程进度计划》为准。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、设备、人工、机械等费用，并承担相应的风险。2.3合同价款支付方式及进度：具体支付方式及进度以双方签订的《付款计划》为准。三、施工许可及手续3.1乙方应按照相关法律法规和政策规定，办理施工许可及其他所需手续，并承担相关费用。3.2乙方应向甲方提交相关资质证明文件，并保证其真实性、合法性。四、施工及验收4.1乙方应按照约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求进行施工。4.2乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.3工程验收合格后，甲方应按照约定支付合同价款。4.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到约定质量标准。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，互不承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更工程内容、规模、质量标准、工期等要求的，应提前通知乙方，并经乙方同意。如乙方不同意，甲方应承担因此产生的费用及延误工期等后果。1.2甲方应按照约定向乙方支付合同价款。如甲方未按约定支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。1.3甲方应协助乙方办理施工许可及其他所需手续，并承担相关费用。如因甲方原因导致手续办理延误，乙方有权要求甲方承担因此产生的费用及延误工期等后果。1.4甲方有权对乙方施工过程进行监督，要求乙方按照约定标准进行施工。如乙方不符合约定，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准。1.5甲方应在工程验收合格后按照约定支付合同价款。如甲方无正当理由拖延支付，乙方有权要求甲方支付违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方应按照约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求进行施工。如乙方未按照约定施工，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准。2.2乙方应保证施工过程中所需材料、设备、人工、机械等费用已包含在合同价款中。如乙方因故增加费用，应提前通知甲方，并经甲方同意。如甲方不同意，乙方不得擅自增加费用。2.3乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准。2.4乙方应按照约定进度完成工程。如乙方未按约定进度完成，甲方有权要求乙方支付违约金。2.5乙方应配合甲方办理施工许可及其他所需手续，并承担相关费用。如因乙方原因导致手续办理延误，甲方有权要求乙方承担因此产生的费用及延误工期等后果。三、第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介应公正、公平地履行中介职责，维护甲乙双方的合法权益。3.2第三方中介应按照约定收取中介费用，并开具合法的发票。如第三方中介未按约定收取费用，甲方有权要求第三方中介退还多收费用。3.3第三方中介应协助甲乙双方办理合同履行过程中所需的手续，并承担相关费用。如因第三方中介原因导致手续办理延误，甲方有权要求第三方中介承担因此产生的费用及延误工期等后果。3.4第三方中介应保密甲乙双方的商业秘密，不得泄露给无关第三方。如第三方中介泄露甲乙双方商业秘密，甲方有权要求第三方中介承担相应的法律责任。3.5第三方中介在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。一、附件列表：1.《工程进度计划》2.《付款计划》3.乙方资质证明文件4.施工许可及其他所需手续相关文件5.工程验收报告6.工程整改通知7.违约金计算公式8.工程质量标准规范9.施工图纸和技术要求10.工程变更通知11.争议解决所需的相关法律文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付合同价款，认定违约。2.乙方未按照约定完成工程，认定违约。3.乙方未按照约定标准进行施工，认定违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定违约。5.甲方未按照约定时间办理施工许可及其他手续，认定违约。6.第三方中介未按照约定履行中介职责，认定违约。7.第三方中介泄露甲乙双方商业秘密，认定违约。三、法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：双方约定乙方为甲方提供建筑工程施工服务的合同。2.合同价款：双方约定的完成工程所需支付的总金额。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.工程验收：对完成的工程进行检查，以确认是否达到约定的质量标准。5.施工许可：政府相关部门颁发的允许进行施工的证明文件。6.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。7.争议解决：解决双方在履行合同过程中发生的争议的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：按照《工程进度计划》约定，采取相应的违约责任追究措施，必要时商议调整工程进度计划。2.付款争议：参照《付款计划》解决，必要时可通过法律途径解决。3.工程质量问题：要求乙方按照约定标准整改，必要时可要求乙方支付违约金。4.手续办理延误：按照约定追究相关方的责任，必要时商议调整手续办理时间表。5.商业秘密泄露：按照违约责任追究第三方中介的责任，必要时商议赔偿金额。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙方为施工单位。2.甲方委托