钢结构基础施工地点合同

钢结构基础施工地点合同合同编号：__________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________鉴于业主拟在其地块上建设钢结构基础工程，现经双方友好协商，就施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：钢结构基础施工地点合同1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据业主提供的施工图纸及施工要求，施工方负责完成钢结构基础工程的施工，包括但不限于地基处理、钢结构安装、焊接、防腐、验收等一切施工内容。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：__________________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸及施工要求所涉及的所有工程内容、材料费用、人工费用、机械使用费用、管理费用、税费等一切费用。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或法律、法规、政策发生变化，否则任何一方不得以任何理由提出调整合同价格。三、合同履行3.1施工方应按照业主提供的施工图纸及施工要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2施工方应按照双方约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按照合同约定支付合同价款，如因业主原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.4施工过程中，双方应共同参与工程验收，确保工程质量符合合同约定。四、合同价款的支付4.1业主应按照双方约定的付款节点支付合同价款。4.2施工方完成施工后，业主应进行工程验收，并在验收合格后支付剩余合同价款。4.3双方可约定其他支付方式，但需在合同中明确。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的________%。5.2施工方如未能按照约定工期完成施工，应按日向业主支付违约金，违约金为合同总价款的________‰。5.3业主如未能按照约定支付合同价款，应按日向施工方支付违约金，违约金为应付款额的________‰。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.施工图纸2.施工要求说明3.工程量清单4.材料合格证5.施工设备清单6.施工人员名单7.工程验收标准8.付款凭证9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工，认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差超过合同约定的允许延期时间。2.施工方工程质量不符合合同约定或相关法律法规、行业标准，认定标准为工程验收不合格。3.业主未按照约定支付合同价款，认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差超过合同约定的允许延期支付时间。4.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.钢结构基础工程：指以钢结构为基础，进行地基处理、结构安装、焊接、防腐等施工内容的工程。2.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额，包括施工内容、材料、人工、机械使用等一切费用。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的惩罚性赔偿金。4.工程验收：指业主或其委托的第三方对施工完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，超过延期时间则按违约金条款进行赔偿。2.工程质量问题：立即停工整改，直至符合合同约定及法律法规、行业标准。3.付款延误：协商确定合理的付款时间，超过付款时间则按违约金条款进行赔偿。4.合同争议：协商解决，协商不成则向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.钢结构基础工程的建设项目。2.