建筑防水工程施工合同(2024版)

建筑防水工程施工合同(2024版)合同编号：__________建筑防水工程施工合同（2024版）一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：主要包括____________等部位的防水施工。1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同条款2.1施工方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，确保工程质量。2.2施工方应按照合同约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.3施工方应保证所施工的工程质量符合国家及行业标准，并承担工程质量问题的修复责任。2.4施工方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全，如因施工方原因导致安全事故，应承担相应的赔偿责任。2.5施工方应按照合同约定支付工程款，甲方应按时支付进度款及尾款。2.6双方应共同参加工程验收，验收合格后，甲方应支付尾款。2.7合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、合同价格及支付3.1双方确认，本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付进度款的比例为合同价的30%，验收合格后支付尾款。3.3甲方支付的款项均通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。四、工期4.1双方确认，本工程合同工期为____个月。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1施工方未按照合同约定完成施工的，应支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.2甲方未按照合同约定支付工程款的，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日附件：施工图纸、施工方案、相关技术要求等。一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.相关技术要求

4.工程量清单

5.材料及设备明细表

6.施工组织设计

7.安全生产措施及应急预案

8.质量保证书

9.工程验收标准

10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：

1.施工方未按照合同约定完成施工，视为违约。

2.施工方未按照合同约定质量标准完成工程，视为违约。

3.施工方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。

4.甲方未按照合同约定支付工程款，视为违约。

5.甲方未按照合同约定提供施工条件，视为违约。

6.双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同约定的发包方，负责提供工程及支付工程款。

2.乙方：指合同约定的承包方，负责施工及保证工程质量。

3.施工图纸：指甲方向乙方提供的工程设计图纸。

4.施工方案：指乙方为完成工程施工制定的详细计划。

5.工程质量：指工程满足规定功能性要求的状态。

6.工期：指合同约定的工程完成时间。

7.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。

8.滞纳金：指未按约定时间支付款项方应支付给对方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工过程中出现技术难题，应及时与甲方沟通，共同寻求解决方案。

2.遇到不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并根据情况调整施工计划。

3.甲方未按约定支付工程款，乙方可以暂停施工，并书面通知甲方履行付款义务。

4.工程质量出现问题，乙方应立即进行修复，并承担相应责任。

5.双方在履行合同过程中产生争议，可以协商解决，协商不成的可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑防水工程的施工合同签订。

2.适用于新建、改建、扩建建筑物的