厂房建设施工合同(2024版)

厂房建设施工合同(2024版)合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方有意进行厂房建设，并愿意委托乙方进行施工；乙方愿意接受甲方的委托，按双方约定的条件进行厂房建设施工。双方为明确双方的权利义务，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2工期延误的违约责任：__________第四条施工方义务4.1施工方应按照双方约定的设计和施工标准进行施工。4.2施工方应保证工程质量，确保工程安全。4.3施工方应遵守施工现场的规章制度，保护环境，确保施工现场的清洁。4.4施工方应按照约定的时间完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第五条业主义务5.1业主应按照约定的时间和金额支付合同价款。5.2业主应提供施工所需的施工场地、施工用水、施工用电等。5.3业主应协助施工方完成施工所需的相关手续。5.4业主应按照约定的时间接收工程，并支付相应的工程款。第六条违约责任6.1施工方未按照约定的标准和时间完成工程的，应承担相应的违约责任。6.2业主未按照约定的时间和金额支付合同价款的，应承担相应的违约责任。6.3双方的其他违约行为，应按照约定的违约责任承担相应的责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.厂房建设设计图纸

2.施工方案和施工组织设计

3.施工合同专用条款

4.施工合同通用条款

5.工程量清单

6.材料设备供应清单

7.施工进度计划

8.安全生产管理协议

9.质量保修书

10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的标准和时间完成工程的，属于违约行为。

2.业主未按照约定的时间和金额支付合同价款的，属于违约行为。

3.双方的其他违约行为，应按照约定的违约责任承担相应的责任。

4.违约行为的认定应根据合同条款和实际情况进行判断。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托进行厂房建设的单位或个人。

2.乙方：指接受甲方委托进行厂房建设施工的单位。

3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总额。

4.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。

5.违约责任：指违约方应承担的法律责任。

6.工程质量：指工程满足规定要求的标准和特性。

7.工程安全：指施工过程中人员安全和工程安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，应及时与施工方沟通，了解原因，并制定相应的措施，确保工程按计划进行。

2.遇到施工质量问题，应立即要求施工方进行整改，必要时可请第三方检测机构进行检测，确保工程质量符合要求。

3.遇到业主支付价款延迟的问题，应及时与业主沟通，催促其按约定支付，必要时可依法采取措施。

4.遇到合同争议，应及时协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于甲方进行厂房建设，乙方接受委托进行施工的场景。

2.适用于双方约定按照特定标准和时间完