2024龙湖地产新施工合同范本

2024龙湖地产最新施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程结构：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2合同价格构成：包括施工图纸及施工说明书中规定的全部工程内容的人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格支付方式：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价扣除已支付进度款和质量保证金后的剩余款项。三、施工工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，共计__________天。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范的要求，达到__________等级。4.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，乙方应予以配合。如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。五、材料和设备5.1乙方应按照甲方提供的材料和设备清单，按时完成材料的采购和设备的安装工作。5.2乙方应对所供材料和设备的质量负责，确保材料和设备符合设计和规范要求。5.3甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收，如不符合要求，乙方应立即更换或整改。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规和甲方要求，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。6.2乙方应制定并落实施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。6.3乙方应对施工现场的工人进行安全教育，提高工人的安全意识。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例。7.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并支付相应的费用。7.3甲方未按照约定支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付进度款的一定比例。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及施工说明书2.材料和设备清单3.施工进度计划4.安全生产管理制度5.质量验收标准6.违约金计算公式7.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方完成的工程质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定支付进度款：甲方未按照合同约定的时间支付进度款，视为违约。4.材料和设备不符合要求：乙方提供的材料和设备不符合设计和规范要求，视为违约。三、法律名词及解释：1.房地产开发商：具备房地产开发资质，负责房地产开发和销售的企业。2.施工资质：指乙方具备进行建筑施工的合法资格。3.合同总价：双方约定的完成工程项目所需支付的总金额。4.违约金：违约方应支付给守约方的一定金额，作为违约的惩罚。5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方原因导致工程进度延误时，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：发现质量问题，甲方有权要求乙方整改，必要时安排返工，确保工程质量。3.材料和设备不符合要求：甲方有权要求乙方更换或整改材料和设备，直至符合设计和规范要求。4.支付纠纷：甲方未按约定时间支付进度款时，乙方有权催告甲方支付，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商与具备施工资质的公司签订施工合同。2.