2024版建设工程施工合同示范文本gf

2024版建设工程施工合同示范文本gf合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及有关工程建设的标准、规范和规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目全称）1.2工程地点：（项目所在地）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程质量标准：（达到的质量标准）二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格组成：包括工程量清单内的所有工程项目的造价、措施项目费、规费、税金等。2.3合同价格类型：本工程采用固定总价合同，除合同约定的可调因素外，合同总价不予调整。三、合同履行3.1工期：本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日，工期总日历天数为____天。3.2乙方应按照合同约定，完成所有施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工程内容，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。3.3甲方应按照合同约定，提供施工场地、基础资料、配合条件等，并保证工程款的及时支付。四、合同价款支付4.1甲方支付合同价款的方式分为三次，分别为：预付款、进度付款和竣工结算。4.2预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款。4.3进度付款：按照工程实际进度，甲方按月支付已完工程量的80%。4.4竣工结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行最终结算。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：技术标准和要求附件四：合同价款明细表附件五：付款及结算条款一、附件列表：1.附件一：工程量清单

2.附件二：施工图纸

3.附件三：技术标准和要求

4.附件四：合同价款明细表

5.附件五：付款及结算条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。

2.建筑法：是指调整建筑活动中各方当事人之间权利义务关系的法律规范总称。

3.固定总价合同：指合同双方在合同签订时已确定完成工程的总价，除非合同约定的可调因素外，合同总价不予调整。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定的违约金比例向乙方收取违约金，并视情况考虑是否解除合同。

2.甲方付款延误：

解决办法：按照合同约定的违约金比例向甲方收取违约金，并视情况考虑是否暂停施工。五、所有应用场景