2024地暖施工合同

2024地暖施工合同精选合同编号：__________地址：________________________联系电话：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于业主拟对其位于上述地址的房屋进行地暖施工，并聘请施工方为该项工程的施工单位；为确保双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。2.2施工方应保证其施工质量符合国家及行业相关标准和规范。2.3施工方应保证其施工安全，严格按照施工安全操作规程进行施工，确保施工过程中不发生安全事故。2.4施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。三、材料供应3.1业主负责提供地暖施工所需的所有材料，包括但不限于地暖管材、分集水器、温控器等。3.2业主应确保所提供材料的质量符合国家及行业相关标准和规范。3.3业主应在合同约定的时间内将材料供应至施工场地。四、工程款支付4.1双方同意，本工程款分三次支付。4.2第一次付款：合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程总造价的30%。4.3第二次付款：工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总造价的30%。4.4第三次付款：工程验收合格后，业主支付施工方工程总造价的40%。4.5施工方开具正规发票，业主按约定时间支付工程款。五、工程验收5.1工程完成后，施工方应向业主提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、材料合格证、隐蔽工程验收记录等。5.2业主应按照合同约定时间组织验收，验收不合格的，施工方应在接到验收不合格通知后七个工作日内整改完毕，并重新申请验收。5.3验收合格的，双方签署验收合格证书。六、保修条款6.1施工方对所施工的工程提供____年的质保期。6.2在质保期内，施工方负责解决工程质量问题，包括但不限于渗漏、开裂、损坏等。6.3质保期内，施工方应在接到业主的维修通知后四个工作日内到达现场进行维修。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按约定工期完成施工任务，应按逾期天数向业主支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=工程总造价×0.5%×逾期天数。7.3业主如未按约定时间支付工程款，应按逾期天数向施工方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=应付款项×0.5%×逾期天数。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.材料合格证

4.隐蔽工程验收记录

5.工程资料清单

6.验收合格证书

7.工程款支付凭证

8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定工期完成施工任务：认定标准为实际完成时间与合同约定完成时间不符。

2.业主未按约定时间支付工程款：认定标准为实际支付时间与合同约定支付时间不符。

3.施工质量不符合国家及行业相关标准和规范：认定标准为国家及行业相关标准和规范。

4.施工安全不符合施工安全操作规程：认定标准为施工安全操作规程。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的施工方。

3.质保期：指施工方对所施工工程提供的质量保证期限。

4.违约金：指一方违约时向守约方支付的赔偿金。

5.逾期违约金：指一方未按约定时间履行合同义务时支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：按约定支付逾期违约金，并根据实际情况协商调整工期。

2.材料供应不及时：

解决办法：业主应及时供应材料，否则按约定支付逾期违约金。

3.工程质量问题：

解决办法：施工方应在质保期内负责解决，必要时双方可协商维修费用。

4.验收不合格：

解决办法：施工方应按约定时间整