城市绿化工程总包招标合同_第1页
城市绿化工程总包招标合同_第2页
城市绿化工程总包招标合同_第3页
城市绿化工程总包招标合同_第4页
城市绿化工程总包招标合同_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

城市绿化工程总包招标合同《篇一》合同编号:__________甲方:__________(以下简称“甲方”)乙方:__________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将城市绿化工程总包招标给乙方一事,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________城市绿化工程1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:包括但不限于绿化带建设、树木种植、景观设施安装等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元(大写:__________元整)。2.2乙方在中标通知书发出后七个工作日内与甲方签订正式合同,并按照合同约定支付履约保证金。三、合同工期3.1合同工期为__________个月。3.2乙方应按甲方要求,确保工程按时完成。如乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式为:每天违约金金额为合同总金额的__________‰。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。4.2工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改,并承担由此产生的一切费用。五、甲方权利和义务5.1甲方应按照合同约定支付工程款项。5.2甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续和证件。5.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保工程质量。六、乙方权利和义务6.1乙方应按照合同约定完成工程。6.2乙方应保证工程质量和安全,如有安全事故发生,乙方应承担相应责任。6.3乙方应按照甲方要求,配合甲方完成工程验收。七、违约责任7.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如在合同约定的工期内无法完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________中标通知书工程设计图纸和技术要求工程量清单相关法律法规合同履行过程中可能涉及的其他文件《篇二》合同编号:__________甲方:__________(以下简称“甲方”)乙方:__________(以下简称“乙方”)第三方:__________(以下简称“第三方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将城市绿化工程总包招标给乙方一事,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________城市绿化工程1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:包括但不限于绿化带建设、树木种植、景观设施安装等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元(大写:__________元整)。2.2乙方在中标通知书发出后七个工作日内与甲方签订正式合同,并按照合同约定支付履约保证金。三、合同工期3.1合同工期为__________个月。3.2乙方应按甲方要求,确保工程按时完成。如乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式为:每天违约金金额为合同总金额的__________‰。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。4.2工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改,并承担由此产生的一切费用。五、甲方权利和义务5.1甲方应按照合同约定支付工程款项。5.2甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续和证件。5.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保工程质量。六、乙方权利和义务6.1乙方应按照合同约定完成工程。6.2乙方应保证工程质量和安全,如有安全事故发生,乙方应承担相应责任。6.3乙方应按照甲方要求,配合甲方完成工程验收。七、第三方责任及权利7.1第三方作为工程的技术咨询和服务单位,应专业的技术支持和指导。7.2第三方应对乙方的施工过程进行技术监督,确保工程质量符合甲方要求。7.3第三方应按照甲方的要求,配合甲方和乙方完成工程验收。八、违约责任8.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。8.2乙方如在合同约定的工期内无法完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。九、甲方特殊权益保护9.1甲方有权根据工程实际情况,对合同内容进行调整,包括但不限于工程进度、工程质量、工程款项等。9.2甲方有权在合同履行过程中,对乙方进行考核,如乙方不符合甲方要求,甲方有权解除合同。9.3甲方有权在合同履行过程中,要求乙方必要的担保,以保障甲方的利益。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份。11.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________第三方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________中标通知书工程设计图纸和技术要求工程量清单相关法律法规合同履行过程中可能涉及的其他文件第三方作为技术咨询和服务单位,其介入的意义和目的是为了确保工程质量和技术标准达到甲方的要求。甲方为主导的目的和意义在于通过明确甲方的权利和利益保障,确保工程顺利进行,同时对乙方进行约束,确保工程质量和进度符合甲方的期望。《篇三》合同编号:__________甲方:__________(以下简称“甲方”)乙方:__________(以下简称“乙方”)第三方:__________(以下简称“第三方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将城市绿化工程总包招标给乙方一事,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________城市绿化工程1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:包括但不限于绿化带建设、树木种植、景观设施安装等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元(大写:__________元整)。2.2乙方在中标通知书发出后七个工作日内与甲方签订正式合同,并按照合同约定支付履约保证金。三、合同工期3.1合同工期为__________个月。3.2乙方应按甲方要求,确保工程按时完成。如乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式为:每天违约金金额为合同总金额的__________‰。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。4.2工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改,并承担由此产生的一切费用。五、乙方权利和义务5.1乙方有权按照合同约定获得工程款项。5.2乙方应负责工程的施工安全和质量,确保工程符合甲方要求。5.3乙方应按照甲方要求,配合甲方完成工程验收。六、甲方责任及限制6.1甲方应按照合同约定支付工程款项,否则乙方有权暂停施工。6.2甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续和证件,否则乙方有权要求甲方承担因此产生的费用。七、第三方责任及权利7.1第三方作为工程的技术咨询和服务单位,应专业的技术支持和指导。7.2第三方应对乙方的施工过程进行技术监督,确保工程质量符合甲方要求。7.3第三方应按照甲方的要求,配合甲方和乙方完成工程验收。八、违约责任8.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。8.2如甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。九、乙方特殊权益保护9.1乙方有权根据工程实际情况,对合同内容进行调整,包括但不限于工程进度、工程质量、工程款项等。9.2乙方有权在合同履行过程中,对甲方进行考核,如甲方不符合乙方要求,乙方有权解除合同。9.3乙方有权在合同履行过程中,要求甲方必要的担保,以保障乙方的利益。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份。11.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________第三方(盖章):__________代表(签名):______

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论