2024大清包建设工程施工合同书范本

编号：__________2024大清包建设工程施工合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024大清包建设工程施工合同书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）1.2乙方（承包商）1.3丙方（监理单位）1.4术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保证4.4质量问题处理第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度要求5.3工期延误5.4提前完工奖励第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量6.4设备安装与调试第七章：施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4安全培训与检查第八章：环境保护8.1环境保护要求8.2环保措施8.3环保检查与整改8.4环保责任第九章：变更与终止9.1合同变更9.2合同终止9.3变更与终止的费用处理9.4变更与终止后的责任承担第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖10.4仲裁第十一章：违约责任11.1甲方违约11.2乙方违约11.3丙方违约11.4违约责任认定与赔偿第十二章：合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4解除合同后的责任处理第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用与解释第十四章：附件14.1合同附件14.2相关文件14.3资料清单合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）：指_________（甲方全称），具有合法民事权利能力和民事行为能力，按照合同约定承担相应权利和义务的自然人、法人和其他组织。1.2乙方（承包商）：指_________（乙方全称），具有建筑施工资质，按照合同约定承担工程建设的义务，并享有相应的权利的自然人、法人和其他组织。1.3丙方（监理单位）：指_________（丙方全称），具有工程监理资质，按照合同约定对工程建设过程进行监督检查的机构。1.4术语定义：（1）工程：指合同约定的建设项目及其附属设施。（2）合同价：指双方约定的工程总价款。（3）工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期。（4）材料：指用于工程建设的各种建筑材料、构配件和设备。（5）设备：指用于工程建设的大型机械设备和其他设施。第二章：工程概况2.1工程名称：_________（工程名称）。2.2工程地点：_________（工程地点）。2.3工程规模：_________（工程规模）。2.4工程内容：_________（工程内容）。第三章：合同价格3.1合同总价：双方约定，工程的总价为_________元（大写：_________元整）。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场价格波动较大，双方可协商调整合同价。3.3预付款：甲方应在合同签订后_________日内，向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款。3.4进度付款：乙方按照工程进度完成约定的工程量后，甲方应按照合同约定的比例支付进度款。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照约定的方法和期限进行竣工结算。3.6违约金：一方违约，应向守约方支付合同总价款的_________%作为违约金。第四章：工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家_________（标准名称）的要求。4.2质量监督：丙方负责对工程质量进行监督，确保工程质量符合合同约定。4.3质量保证：乙方应按照合同约定，对工程质量承担相应的保证责任。4.4质量问题处理：发现质量问题，甲乙双方应立即协商处理，必要时暂停施工。第五章：工程进度5.1施工计划：乙方应按照合同约定的工期和施工计划进行施工。5.2进度要求：乙方应确保工程按期完工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。5.4提前完工奖励：如乙方提前完成工程，甲方按照合同约定给予提前完工奖励。第六章：材料与设备6.1材料供应：甲方负责提供合同约定的材料，乙方负责验收。6.2设备供应：甲方负责提供合同约定的设备，乙方负责验收。6.3材料质量：甲方提供的材料应符合国家相关标准和合同约定。6.4设备安装与调试：乙方负责设备的安装与调试，确保设备正常运行。第七章：施工安全7.1安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，确保施工安全。7.2安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。7.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照有关规定处理。7.4安全培训与检查：乙方应定期组织安全培训和检查，提高施工人员的安全意识。第八章：环境保护8.1环境保护要求：乙方应按照国家和地方环保法规要求，做好施工现场环境保护工作。8.2环保措施：乙方应采取有效措施，防止噪声、废水、废气、固体废物等对环境造成污染。8.3环保检查与整改：乙方应接受相关环保部门的检查，对存在的问题及时整改。8.4环保责任：因乙方原因造成环境污染的，乙方应承担相应的法律责任。第九章：变更与终止9.1合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。9.2合同终止：合同履行完毕或者双方同意终止合同的，合同即告终止。9.3变更与终止的费用处理：变更或终止合同的，双方应协商处理相关费用。9.4变更与终止后的责任承担：合同变更或终止后的剩余工作，双方应按照约定承担相应责任。第十章：争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构：双方约定，争议由_________（仲裁机构名称）进行仲裁。10.3诉讼管辖：双方约定，诉讼由_________（法院名称）管辖。10.4仲裁：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一章：违约责任11.1甲方违约：甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。11.2乙方违约：乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。11.3丙方违约：丙方违反合同约定，甲方有权要求丙方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。11.4违约责任认定与赔偿：违约责任的认定和赔偿金额的计算，应按照合同约定和法律规定执行。第十二章：合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。12.3合同解除条件：合同解除应符合法律、法规和合同约定的条件。12.4解除合同后的责任处理：合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事项。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：双方应尊重对方在合同范围内的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方应按法律规定和合同约定承担相应的责任。13.4法律适用与解释：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四章：附件14.1合同附件：包括合同补充协议、技术文件、图纸等。14.2相关文件：包括合同审批文件、资质证书、许可证书等。14.3资料清单：包括工程材料清单、设备清单、人员名单等。甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________丙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方不同意甲方指定的供应商，甲方有权选择其他供应商，乙方应接受并配合。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程的内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并按照新的要求进行施工。1.4甲方提前完工要求：甲方有权要求乙方提前完成工程。如乙方同意提前完工，双方应协商确定提前完工的时间节点和奖励金额。乙方提前完工的，甲方应按照约定支付提前完工奖励。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主采购权：乙方有权自主选择工程所需材料的供应商，甲方应接受并按照乙方选定的供应商进行采购。如甲方不同意乙方选定的供应商，乙方有权选择其他供应商，甲方应接受并配合。2.2乙方施工方案决策权：乙方有权根据工程实际情况制定施工方案，包括但不限于施工方法、工艺、人员配置等。甲方应尊重乙方的施工方案，不得无故干预乙方的施工决策。2.3乙方工期延长申请：如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完工，乙方有权向甲方申请延长工期。甲方应在收到申请后及时予以答复，并根据实际情况批准或拒绝。2.4乙方索赔权：如因甲方原因导致工程损失或乙方权益受损，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应在收到索赔申请后及时予以答复，并按照合同约定承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介应按照合同约定，公平、公正、及时地处理合同履行过程中的争议和问题。中介方应具备专业知识和经验，能够独立公正地判断和解决问题。3.2第三方中介的费用：中介方的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介方的费用包括但不限于报酬、差旅费、住宿费等。3.3第三方中介的决策权：中介方在处理争议和问题时，有权作出决定。双方应尊重中介方的决定，并按照中介方的要求履行合同义务。3.4第三方中介的变更和解除：如中介方因故不能履行合同义务，双方有权协商更换中介方。更换中介方的，双方应重新明确中介方的职责和费用等事项。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术规范3.材料和设备清单4.工程量清单5.施工进度计划6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程质量保修书9.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款；未按约定提供施工场地、材料、设备等；未按约定时间完成审批手续或提供相关证件；其他违反合同约定的行为。2.乙方违约：未按约定时间完成工程或擅自变更工程内容；施工质量不符合约定标准；未按约定采取安全、环保措施导致事故发生；其他违反合同约定的行为。3.丙方违约：未按约定履行监理职责导致工程质量、安全问题；未按约定处理争议和问题导致工程进度延误；其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：当事人违反合同约定，不履行或者不完全履行合同义务的行为。3.违约责任：违约方因违约行为应当承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.索赔：当事人因对方违约或者自身合法权益受到损害，向对方提出的要求赔偿损失的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等。解决办法：协商调整施工计划、采取加班加点、优化施工工艺等。2.施工质量问题：原因：施工不当、材料不合格、监理不力等。解决办法：及时整改、更换不合格材料、加强监理等。3.争议解决：原因：合同