施工延期违约合同范本

施工延期违约合同范本合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：地址：____________________________联系方式：________________________乙方（以下简称“承包商”）：地址：____________________________联系方式：________________________鉴于业主与承包商就位于________________的工程项目的施工延期事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本施工延期违约合同（以下简称“本合同”），以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条合同签订及工期约定2.1双方于____年__月__日签订《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方向业主提供施工服务，工期为____年__月__日至____年__月__日。2.2由于以下原因，乙方未能按照原合同约定的工期完成施工：（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________（4）____________________________第三条工期延期及违约责任3.1由于乙方的原因导致工程延期，乙方应承担以下违约责任：（1）向业主支付原合同约定的违约金计算方式为：违约金=工程预算×延期天数×1%。（2）按照业主的要求，乙方应采取措施加快施工进度，确保工程按时完工。3.2由于不可抗力或其他意外事件导致工程延期，乙方不承担违约责任。但乙方应立即通知业主，并采取措施减轻损失。第四条争议解决4.1本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。4.2本合同签订后，原合同终止履行，双方均不得就原合同向对方提出任何主张。5.1《建设工程施工合同》5.2工程预算报告5.3施工进度计划5.4其他双方认为需要附件的文件第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________第一条范文：合同编号：__________注：本范文仅供参考，实际合同内容需根据具体项目情况调整。在签订合同时，请务必谨慎审查合同条款，以确保双方权益。如有需要，请咨询专业律师。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：地址：____________________________联系方式：________________________乙方（以下简称“承包商”）：地址：____________________________联系方式：________________________丙方（以下简称“第三方主体”）：地址：____________________________联系方式：________________________鉴于业主与承包商就位于________________的工程项目的施工延期事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本施工延期违约合同（以下简称“本合同”），以便共同遵守。同时，丙方作为独立的第三方主体，对乙方承担连带责任，确保甲方的权益得到充分保障。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条合同签订及工期约定2.1双方于____年__月__日签订《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方向业主提供施工服务，工期为____年__月__日至____年__月__日。2.2由于以下原因，乙方未能按照原合同约定的工期完成施工：（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________（4）____________________________第三条第三方主体的责权利3.1丙方作为独立的第三方主体，对乙方承担连带责任，确保甲方的权益得到充分保障。3.2丙方应按照甲方的要求，监督乙方施工进度，确保工程按时完工。3.3丙方应协助甲方对乙方进行违约追究，包括但不限于代为诉讼、索赔等。3.4丙方应承担甲方因乙方违约而产生的额外费用，包括但不限于延期费用、损失赔偿等。第四条甲方的权利条款4.1甲方有权根据合同约定，要求乙方按时完成施工。4.2甲方有权要求丙方作为第三方主体，对乙方进行监督和管理，确保工程进度和质量。4.3甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.4甲方有权在必要时，解除原合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方如未能按照原合同约定的工期完成施工，应向甲方支付违约金，计算方式为：违约金=工程预算×延期天数×1%。5.2乙方如未能按照甲方的要求，完成施工进度和质量，甲方有权要求乙方在规定期限内予以整改。5.3乙方如违反本合同的任何条款，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2本合同签订后，原合同终止履行，双方均不得就原合同向对方提出任何主张。7.1《建设工程施工合同》7.2工程预算报告7.3施工进度计划7.4其他双方认为需要附件的文件第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________第三方主体（盖章）：______________第三方代表（签字）：______________第二篇范文总结：第三方主体+甲方权益主导的意义和目的通过引入第三方主体，本合同旨在确保甲方的权益得到充分保障，同时对乙方进行严格的违约限制。丙方作为独立的第三方主体，承担连带责任，对乙方进行监督和管理，确保工程进度和质量。此外，本合同增加了甲方的多项权利条款，使甲方在合同履行过程中具有更大的主动权。本合同的意义和目的在于：1.保障甲方的合法权益，确保工程进度和质量的按时完成。2.通过第三方主体的介入，增强合同的执行力和可靠性。3.增加乙方的违约成本，约束乙方履行合同义务。4.明确甲方的权利和义务，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：地址：____________________________联系方式：________________________乙方（以下简称“承包商”）：地址：____________________________联系方式：________________________丙方（以下简称“第三方主体”）：地址：____________________________联系方式：________________________鉴于业主与承包商就位于________________的工程项目的施工质量事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本施工质量违约合同（以下简称“本合同”），以便共同遵守。同时，丙方作为独立的第三方主体，对甲方承担连带责任，确保乙方的权益得到充分保障。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条合同签订及质量约定2.1双方于____年__月__日签订《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方向业主提供施工服务，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.2由于以下原因，乙方未能按照原合同约定的质量要求完成施工：（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________（4）____________________________第三条第三方主体的责权利3.1丙方作为独立的第三方主体，对甲方承担连带责任，确保乙方的权益得到充分保障。3.2丙方应按照乙方的要求，监督甲方对工程质量的认可，确保工程质量符合原合同约定。3.3丙方应协助乙方对甲方进行违约追究，包括但不限于代为诉讼、索赔等。3.4丙方应承担乙方因甲方违约而产生的额外费用，包括但不限于质量整改费用、损失赔偿等。第四条乙方的权利条款4.1乙方有权根据合同约定，要求甲方按时认可工程质量。4.2乙方有权要求丙方作为第三方主体，对甲方进行监督和管理，确保甲方对工程质量的认可。4.3乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.4乙方有权在必要时，解除原合同，并要求甲方承担相应的违约责任。第五条甲方的违约及限制条款5.1甲方如未能按照原合同约定的质量要求认可工程，应向乙方支付违约金，计算方式为：违约金=工程预算×质量整改费用比例。5.2甲方如未能按照乙方的要求，对工程质量进行认可，乙方有权要求甲方在规定期限内予以整改。5.3甲方如违反本合同的任何条款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2本合同签订后，原合同终止履行，双方均不得就原合同向对方提出任何主张。7.1《建设工程施工合同》7.2工程预算报告7.3施工进度计划7.4其他双方认为需要附件的文件第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________第三方主体（盖章）：______________第三方代表（签字）：____________