城市建设市政新气象

城市建设市政新气象合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.甲方为城市建设项目的业主，拥有项目的合法权益；2.乙方具有相关资质和能力，愿意承担该城市建设项目的相关工作；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致。现双方就城市建设项目的合作事宜，签订本合同，共同遵照执行：第一条项目范围与内容1.1本合同的建设项目包括但不限于：____________________。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；（2）乙方完成合同约定的工作后，经甲方验收合格，支付合同总价款的____%；（3）剩余款项在合同到期后____个工作日内支付。2.3甲方支付价款时，乙方应提供等额的发票。第三条工期与质量3.1乙方应按照本合同约定的时间表完成建设工作。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应保证建设项目的质量符合国家相关法律法规及行业标准。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复费用并赔偿甲方因此造成的损失。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。5.2乙方如违反国家法律法规、行业标准或合同约定，导致项目被有关主管部门依法查处或强制停工的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工作完成且双方权利义务履行完毕之日止。7.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.建设项目相关设计文件4.建设项目施工方案5.工程量清单6.付款凭证7.验收报告8.双方签署的保密协议9.法律法规要求的其他文件和材料二、违约行为及认定：1.工期延误：指乙方未按照合同约定的时间表完成建设工作，导致工期延长。2.质量问题：指乙方完成的建设项目不符合国家相关法律法规及行业标准。3.未按约定支付价款：指甲方未按照合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。4.泄露商业秘密：指双方在合同履行过程中泄露对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.城市建设项目：指城市基础设施建设项目，包括但不限于道路、桥梁、供水、供电、排水、污水处理等工程。2.合同价款：指双方约定的城市建设项目的交易价格。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，计算比例为本合同总价款的百分比。4.保密期限：指双方对合同履行过程中获悉的商业秘密、技术秘密等承担保密义务的时间期限。5.违约行为：指违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前做好进度计划，密切跟进工程进度，确保按期完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时沟通，根据实际情况调整工期。2.质量问题：乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行建设，甲方应加强对工程质量的监督检查。如发现质量问题，应及时整改，确保项目质量符合要求。3.付款问题：双方应严格按照合同约定的付款节点和比例进行支付。如出现付款纠纷，应及时沟通，协商解决。4.泄露商业秘密：双方应遵守保密条款，加强对商业秘密的保护。如发现泄露情况，应及时采取补救措施，并根据违约情况追究法律责任。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市道路新建与改