建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)_第1页
建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)_第2页
建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)_第3页
建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)_第4页
建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)合同编号:__________建筑安装工程承包合同条例全文(2024版)甲方(发包方):乙方(承包方):第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________第二条合同价格2.1工程总造价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2合同价格构成包括:工程量清单及计价规范规定的各项费用。2.3合同价格调整方式:按《建设工程价款结算暂行办法》和《建设工程造价管理办法》的有关规定执行。第三条合同工期3.1开工日期:__________年__________月__________日。3.2竣工日期:__________年__________月__________日。3.3工期延误:乙方原因造成工期延误的,应按甲方要求支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为工程总造价的千分之一。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、行业及地方有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2工程质量保证期:自工程竣工验收合格之日起算,质量保证期为__________年。4.3质量异议处理:甲方对工程质量有异议的,应在验收合格后__________日内向乙方提出,并提供详细书面材料。乙方应在接到异议通知后__________日内予以答复。第五条合同的履行5.1乙方应按合同约定的内容、范围、标准和工期完成工程。5.2甲方应按合同约定的时间和方式支付工程价款。5.3甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施,并保障施工安全。5.4乙方应遵守国家及地方的安全生产法规,确保工程安全。第六条合同的变更和解除6.1合同变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。6.2合同解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等法律规定的情形,导致合同无法继续履行的,双方可协商解除合同。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的,应承担相应的违约责任。7.2甲方未按合同约定的时间和方式支付工程价款的,应承担相应的违约责任。7.3双方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且工程价款结清之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:

1.工程量清单

2.设计图纸和技术规范

3.施工组织设计

4.安全生产措施方案

5.工程质量保证书

6.工程验收标准

7.合同变更协议

8.违约金计算公式二、违约行为及认定:

1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的,属于违约行为。

2.甲方未按合同约定的时间和方式支付工程价款的,属于违约行为。

3.双方违反合同约定,给对方造成损失的,属于违约行为。

4.工期延误的认定:乙方原因造成工期延误的,视为违约行为。

5.质量不符合约定的认定:工程质量不符合国家、行业及地方有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求,视为违约行为。三、法律名词及解释:

1.建筑安装工程:指房屋建筑及其附属设施的安装、修缮、装饰和配套工程。

2.发包方:指建设工程项目的业主。

3.承包方:指承担建筑安装工程施工的单位。

4.工程量清单:指明细列出建筑安装工程各项工程量及其价格的清单。

5.计价规范:指《建设工程工程量清单计价规范》。

6.违约金:指违反合同约定,根据合同约定或法律规定应支付给对方的经济赔偿。

7.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法:

1.工程进度延误:乙方应制定合理的施工计划,确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误,应按合同约定支付违约金。

2.工程质量问题:乙方应严格按照设计图纸和技术规范施工,确保工程质量。如出现质量问题,乙方应负责修复,并承担相应赔偿责任。

3.工程变更:如甲方要求变更工程内容、规模等,乙方应根据实际情况提出变更方案,并签订书面变更协议。

4.支付问题:甲方应按时支付工程价款,如甲方逾期支付,乙方有权依法主张逾期付款的违约责任。

5.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:

1.适用于各类建筑安装工程项目的施工合同。

2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论