2024建设工程施工合同管理示范文本

2024建设工程施工合同管理示范文本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.承包商具备相应的建设资质和经验，愿意承担该项目的施工任务；3.双方希望通过平等、自愿、公正的原则，明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程总投资：__________6.工程开工日期：__________7.工程竣工日期：__________二、双方权利和义务1.业主的权利和义务：（1）按照合同约定，向承包商支付工程进度款和竣工结算款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（3）协助承包商办理相关建设手续；（4）不得无故干预承包商的正常施工；（5）按照合同约定，履行其他相关义务。2.承包商的权利和义务：（1）按照合同约定，完成工程项目的施工；（2）遵守国家法律法规，严格执行施工标准和规范；（3）确保工程质量、安全、进度达到合同要求；（4）负责工程项目的竣工验收和保修；（5）按照合同约定，履行其他相关义务。三、合同价格1.合同总价：__________元（大写：____________________________元整）。2.价格构成：包括工程设计费、材料费、人工费、施工机具使用费、措施费、规费、税金等。3.合同价款支付方式：（1）工程进度款：按照工程实际进度，业主按月支付已完成工程进度款的80%；（2）竣工结算款：工程竣工后，经双方验收合格，业主支付剩余的20%。四、工程质量1.工程质量标准：按照国家和行业的相关质量标准和规范执行。2.质量验收：工程竣工后，双方共同组织验收，合格的工程予以交付。3.质量保修：承包商对交付的工程项目实行质量保修，保修期限为__________年。五、工程进度1.施工计划：承包商应按照合同约定的工期，制定详细的施工计划，并报业主审批。2.进度调整：如因特殊情况导致工期延误，承包商应提前向业主提出申请，经业主批准后，方可调整工期。六、违约责任1.双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。2.违约金的计算：违约方应向守约方支付合同总价款的__________%作为违约金。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；2.合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；3.合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.工程量清单5.材料及设备采购清单6.施工进度计划7.质量保修书8.施工安全措施方案9.相关资质证明文件10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.业主违约行为：未按约定时间支付工程进度款或竣工结算款提供的施工条件不符合约定无故干预承包商的正常施工未履行其他相关义务2.承包商违约行为：未按约定时间完成工程项目的施工工程质量、安全、进度未达到合同要求未负责工程项目的竣工验收和保修未履行其他相关义务三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，拥有工程项目的所有权和决策权。2.乙方：指合同中的承包商，负责承担工程项目的施工任务。3.工程进度款：指按照工程实际进度，业主按月支付给承包商的已完成工程进度款的80%。4.竣工结算款：指工程竣工后，经双方验收合格，业主支付给承包商的剩余20%款项。5.违约金：指违约方应向守约方支付的合同总价款的百分比作为赔偿。6.质量保修：指承包商对交付的工程项目实行质量保证，并在保修期限内对出现的质量问题进行修复。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：原因：施工工艺不当、材料不合格、监督不力等。解决办法：及时整改，必要时更换不合格材料或重新施工。3.付款争议：原因：工程量计量不准确、工程进度与付款进度不匹配等。解决办法：双方依据实际完成工程量进行结算，必要时可聘请专业机构进行审计。4.合同条款不明确：原因：合同条款遗漏、表述不清等。解决办法：签订补充协议，明确双方权利义务。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、