廊架施工合同方案的合同纠纷处理_第1页
廊架施工合同方案的合同纠纷处理_第2页
廊架施工合同方案的合同纠纷处理_第3页
廊架施工合同方案的合同纠纷处理_第4页
廊架施工合同方案的合同纠纷处理_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

廊架施工合同方案的合同纠纷处理合同编号:__________一、合同范围及内容1.1本合同系针对甲乙双方签订的廊架施工合同方案所涉及的工程进行纠纷处理。1.2本合同约定的工程范围包括但不限于:廊架施工、设备安装、调试、验收等。1.3本合同约定的工程地点为:________________。1.4本合同约定的工程工期为:自合同签订之日起至______年______月______日。二、合同价格及支付2.1本合同总价款为人民币(大写):________________元整(小写):_________________元。2.2甲方应按照下列付款计划向乙方支付合同价款:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的20%;(4)剩余10%作为质保金,自工程验收合格之日起一年内无质量问题,甲方一次性支付给乙方。2.3甲方支付的合同价款,乙方应开具相应金额的正规发票。三、合同履行及验收3.1乙方应按照本合同约定的工程范围、工程地点、工程工期完成施工。3.2乙方应按照约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3甲方应按照约定时间支付合同价款,不得无故拖延。3.4工程验收合格后,乙方应向甲方提供完整的施工资料、验收资料及保修卡。四、合同纠纷处理4.1双方在履行合同过程中,如发生纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2甲方如认为乙方施工存在问题,有权要求乙方在规定时间内予以整改,直至达到约定质量标准。4.3乙方如认为甲方支付价款存在问题,有权要求甲方在规定时间内支付相应价款,直至支付完毕。五、合同的变更、解除与终止5.1任何一方提出变更或解除本合同,均应提前书面通知对方,并经双方协商一致。5.2双方协商一致后,应签订书面变更协议或解除协议,作为本合同的附件。5.3在合同履行过程中,如发生不可抗力等因素导致合同无法继续履行,双方应立即协商终止合同,并按照相关法律法规处理后续事项。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2乙方如未能按照约定时间完成工程,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼时效为三年,自当事人知道或应当知道权利被侵害之日起计算。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。8.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):______________________乙方(盖章):______________________签订日期:______________________一、附件列表:1.廊架施工合同方案2.工程量清单3.设计图纸和技术规格说明书4.施工方案和施工组织设计5.材料和设备清单6.验收标准和保修条款7.付款凭证和收据8.变更协议或解除协议二、违约行为及认定:1.乙方未能按照约定时间完成工程,视为违约。2.乙方施工质量不符合约定标准,视为违约。3.甲方未按时支付合同价款,视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件,视为违约。5.双方未按照约定协商解决纠纷,视为违约。6.不可抗力因素导致合同无法履行,不视为违约,但需协商终止合同。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中约定的委托施工的一方。2.乙方:指合同中约定的承担施工的一方。3.廊架施工合同方案:指双方约定的工程范围、工程地点、工程工期等内容的合同文件。4.工程量清单:指明细列出工程所需材料、工程量及价格的清单。5.设计图纸和技术规格说明书:指用于指导施工的具体设计图纸和技术规格说明书。6.施工方案和施工组织设计:指详细规划施工过程和安排施工人员的方案。7.材料和设备清单:指列出工程所需材料和设备的清单。8.验收标准和保修条款:指双方约定的工程验收标准和保修条款。9.付款凭证和收据:指证明双方支付和收取合同价款的凭证。10.变更协议或解除协议:指双方就合同变更或解除事项达成的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,并向甲方支付违约金。2.施工质量问题:乙方应按照约定标准进行整改,直至达到约定质量标准。3.付款问题:甲方应按照约定时间支付合同价款,如有拖延,乙方有权要求甲方支付违约金。4.合同纠纷:双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。5.不可抗力因素:双方应立即协商终止合同,并按照相关法律法规处理后续事项。五、所有应用场景:1.甲方为公共设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论