净化施工合同的权益风险评估

净化施工合同的权益风险评估合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为净化施工项目的业主，乙方为净化施工的专业承包商，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经友好协商，自愿签订本净化施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程概况和施工图纸，以及乙方根据自身资质、技术、经验等因素综合考虑后提出的。第三条合同履行3.1乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律、法规和标准进行施工，确保工程质量、安全。3.3甲方应按照合同约定支付工程款，并提供施工所需的相关资料、场地、设备等。第四条权益风险评估4.1甲方风险：（1）甲方提供的施工图纸、工程概况等资料不准确或发生变化，导致工程量增加或工期延误；（2）甲方未按时支付工程款，导致乙方无法正常施工；（3）甲方未提供施工所需的相关资料、场地、设备等，导致乙方无法正常施工；（4）甲方要求工程质量、安全标准等高于国家及地方规定，导致乙方增加成本。4.2乙方风险：（1）乙方报价不准确，导致亏损或工期延误；（2）乙方施工过程中出现质量问题，导致工程返工、维修等增加成本；（3）乙方施工过程中出现安全事故，导致人员伤亡、财产损失等；（4）乙方未按照约定完成施工，导致甲方损失。第五条违约责任5.1甲方违约：（1）未按时支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）未提供施工所需的相关资料、场地、设备等，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（3）甲方要求工程质量、安全标准等高于国家及地方规定，导致乙方增加成本，甲方应承担相应费用。5.2乙方违约：（1）未按照约定时间和质量要求完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方返工、维修，并支付相关费用；（3）乙方施工过程中出现安全事故，乙方应承担全部责任。第六条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.工程概况3.施工方案4.安全施工措施5.工程量清单6.材料及设备明细7.质量验收标准8.工程进度计划9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按时支付工程款：指合同约定的付款日期届满后，甲方未支付应付款项。2.甲方未提供施工所需的相关资料、场地、设备等：指合同约定的甲方应提供的资料、场地、设备等未按约定提供。3.甲方要求工程质量、安全标准等高于国家及地方规定：指甲方在合同中或合同履行过程中要求乙方执行的质量、安全标准等高于国家及地方规定的标准。5.乙方施工过程中出现质量问题：指工程验收过程中，乙方施工的质量不符合合同约定的质量要求。6.乙方施工过程中出现安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等安全事故。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律关系及合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工、工程质量、安全等方面的法律要求。3.违约金：指一方未履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。4.返工：指因质量问题，对已完成的工程进行重新施工。5.维修：指对工程出现的质量问题进行修复、加固等行为。6.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按时支付工程款：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时支付；协商不成时，乙方可以暂停施工，并依法向法院提起诉讼。2.甲方未提供施工所需的相关资料、场地、设备等：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按约定提供；协商不成时，乙方可以暂停施工，并依法向法院提起诉讼。3.甲方要求工程质量、安全标准等高于国家及地方规定：乙方可以与甲方沟通协商，说明高于国家及地方规定的标准可能产生的成本增加，并争取达成一致；协商不成时，乙方可以拒绝执行，并依法向法院提起诉讼。4.乙方未按照约定时间和质量要求完成施工：甲方可以要求乙方在规定期限内完成施工；乙方仍不履行的，甲方可以依法向法院提起诉讼。5.乙方施工过程中出现质量问题：乙方应立即进行返工或维修，并承担相应费用；如因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权拒绝支付相应款项。6.乙方施工过程中出现安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大；如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建