![一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷A卷附答案_第1页](http://file4.renrendoc.com/view2/M03/32/24/wKhkFmaSi7KAFVK7AADOm_T06tc987.jpg)
![一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷A卷附答案_第2页](http://file4.renrendoc.com/view2/M03/32/24/wKhkFmaSi7KAFVK7AADOm_T06tc9872.jpg)
![一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷A卷附答案_第3页](http://file4.renrendoc.com/view2/M03/32/24/wKhkFmaSi7KAFVK7AADOm_T06tc9873.jpg)
![一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷A卷附答案_第4页](http://file4.renrendoc.com/view2/M03/32/24/wKhkFmaSi7KAFVK7AADOm_T06tc9874.jpg)
![一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷A卷附答案_第5页](http://file4.renrendoc.com/view2/M03/32/24/wKhkFmaSi7KAFVK7AADOm_T06tc9875.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷A卷附答案
单选题(共60题)1、我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是()。A.800MHzB.900MHzC.1800MHzD.1880MHz【答案】A2、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.架空立杆人员【答案】C3、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压,处于最小位置B.保持低压,处于最大位置C.由小加大,由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C4、当事人对行政处罚决定不服,申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚()执行,法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C5、移动通信是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成。无线部分提供(),利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游【答案】C6、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是()。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C7、通信电源的交流供电系统不包括()。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】B8、移动通信特有的干扰是()A.外部干扰B.同频干扰C.互调干扰D.邻道干扰【答案】B9、安装天线时,垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5。,加固螺栓必须()。A.由左往右穿B.由右往左穿C.由上往下穿D.由下往上穿【答案】C10、GPS天线应处在避雷针顶点下倾()保护范围内。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】C11、某光缆的型号为GYGTA2484,其中GY代表()。A.通信用室(局)内光缆B.通信用室(野)外光缆C.通信用设备内光缆D.通信用移动式光缆【答案】B12、在移动通信网中,用于系统安全管理的数据存储在()的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D13、()技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰,对多径衰落和多普勒频移不敏感,提高了频谱利用率,可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】C14、关于气吹敷缆,说法错误的是()。A.管道在吹缆前应进行保气及导通试验B.对端要有专人看护C.吹缆速度超过100m/min,会导致光缆扭曲增加,造成光缆扭伤D.平滑的管道,可以不加润剂【答案】D15、综合布线系统中,与普通用户离得最近的系统是()A.设备间子系统B.工作区子系统C.水平子系统D.管理子系统【答案】B16、阀控式密封铅酸蓄电池的顶盖用()封口,具有全封闭结构。A.聚氯乙烯塑料B.PVC塑料C.沥青D.超细玻璃纤维【答案】C17、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站,通常采用()。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C18、分组交换的可靠性高,分组作为独立的传输实体,便于实现差错控制,从而大大地降低了数据信息在分组交换网中的传输误码率,一般可达()以下。A.10-8B.10-12C.10-10D.10-11【答案】C19、埋设后的单盘直埋光缆,金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于()MΩ?km。A.2B.3C.5D.10【答案】D20、广播电视中心采用在线式UPS系统,主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C21、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求,下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B22、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时,全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比,其测试主要仪表为()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C23、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者,原则上在()年之内,不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C24、当事人要求听证的,应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的,案件调查人员应当记录在案,并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4【答案】C25、对于渐变折射率光纤,光波在纤芯中产生连续折射,形成穿过光纤轴线的()的光折射线,引导光波沿纤芯向前传播。A.直线形B.类似于正弦波C.锯齿形D.螺旋形【答案】B26、当事人提出听证要求后,法制工作机构或者承担法制工作的机构应当在举行听证()日前,送达《行政处罚听证会通知书》。A.3B.5C.7D.9【答案】C27、走线架应与接地网连接,在接地之前应使用()测量接地网阻值,地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C.兆欧表D.平衡表【答案】A28、通信局内的工频低压配电线宜采用()方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D29、数字电视发射机的绝大部分技术指标由()决定。A.调制器B.解调器C.发射器D.校正器【答案】A30、3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是:车速环境144kbit/s,步行环境()kbit/s,室内环境2Mbit/s。A.256B.384C.512D.1024【答案】B31、()是由于直射波与地面反射波到达收信端时,因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。A.散射衰落B.闪烁衰落C.K型衰落D.波导型衰落【答案】C32、某县移动公司在民用建筑上建移动通信基站,应按(?)规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A33、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓,机架底面为600mm×800mm时应使用()只。A.1B.2C.3D.4【答案】D34、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用()。A.大话务量统计法B.模拟呼叫法C.人机命令法D.话务观察法【答案】B35、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小,蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间,充电电流必须加大,反之,充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的【答案】C36、PTN具有内嵌电缆、光纤和微波等各种接入技术,可以灵活地实现快速部署,有很强的()能力。A.环境适应B.控制平面C.连接接口D.共享保护【答案】A37、群时延特性属于卫星通信系统中()的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B38、φ40/30mm硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B39、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC是NSS的核心部件B.VlR是用来存储来访用户信息,一个VlR为一个MSC控制区服务C.HLR是用来存储本地用户信息的数据库,一个HLR能够控制若干个移动交换区域D.AUC—般与HLR处于同一位置【答案】D40、光缆架空过电杆的应做弯曲处理,伸缩弯在电杆的两侧的扎带间下垂()mm。A.100B.200C.300D.400【答案】B41、走线架应保证电气连通,就近连接至室内保护地排,接地线宜采用()黄绿色多股铜芯线。A.10mm2B.16mm2C.25mm2D.35mm2【答案】D42、施工单位所有管理人员和作业人员每年应进行安全生产教育培训的次数应为()。A.至少一次B.至少两次C.至少三次D.不作要求【答案】A43、吹缆前应将润滑剂加人管内,润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A44、允许在()dB之内。A.2B.1.5C.3D.1.3【答案】B45、HYFA—400×2×0.5型号电缆的读法是()。A.400对线径为0.5mm的铜芯线,泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套配线电缆B.400对线径为0.5mm的铜芯线,实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆C.400对线径为0.5mm的铝芯线,实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆D.400对线径为0.5mm的铜芯线,泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市话电缆【答案】D46、卫星接收天线的基座螺栓接地应良好,接地电阻最大为()Ω。A.1B.2C.3D.4【答案】D47、为防止雨水进入机房,馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B48、6/4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅰ类地球站天线直径为()。A.9~12mB.10~12mC.11~12mD.11~13m【答案】D49、在公共杆上架设多副VU波段天线时,上下层天线层间距离大于()m,左右间距大于2m。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B50、一般来说,由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗,微波传输中每隔()km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A51、SDH保护环网结构中,必不可少的网元节点是()。A.TMB.REGC.ADMD.OA【答案】C52、通常电视发射天线采用的是()方式。A.垂直极化B.水平极化C.圆极化D.无极化【答案】B53、基于GSM网发展出来的3G技术规范是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B54、通过优化软切换门限方案,()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C55、在SDH保护环网结构中,利用()功能可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.时隙保护B.分插复用C.再生中继D.交叉连接【答案】A56、下列不属于卫星通信缺点的是()。A.通信频带宽B.存在回波干扰C.保密性差D.存在日凌中断和星蚀现象【答案】A57、第二代移动通信系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA【答案】B58、我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是()。A.800MB.900MC.1800MD.1880M【答案】A59、当Ra=()时,表示事物在灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致,显色性最好。A.80B.100C.120D.200【答案】B60、功率因数、效率和噪声是()的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D多选题(共45题)1、关于通信网拓扑结构的说法,正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】ACD2、电缆单盘检验的项目有()。A.电缆长度的检测B.外观检查C.环阻测试和不良线对检验D.光缆性能检验E.绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验【答案】BC3、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商,共同商定(),并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.牵头单位E.建设施工方案【答案】ABCD4、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施,该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时,应()。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC5、直埋光缆线路工程中,下列情况中可以采用塑料管保护的有()。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】ACD6、通信电源交流供电系统包括()等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器【答案】BCD7、中国5G设定的系统能力的技术指标包括()。A.用户体验速率B.连接数密度C.端到端时延D.峰值速率E.频谱效率【答案】ABCD8、地面数字电视传输国际标准电视传输标准包括()A.ATSCB.DVBC.NTSCD.ISDBE.DTMB【答案】ABD9、广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由()、调光设备和灯具支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.顶棚走道D.灯具E.负荷电路【答案】BD10、符合通信机房抗干扰要求的有()。A.远离110KV以上的超高压变电站B.远离医用射频设备C.远离加油站D.使用防静电地板E.远离电气化铁道【答案】ABD11、属于LTEFDD路测要求的内容有()。A.测试时间宜安排在工作日话务忙时进行B.在城郊快速路车速应保持在60~80公里/小时C.数据业务测试时应使用不低于12MB的数据包D.每次测试数据业务要求持续90s,间隔10s,若出现未连接情况,应间隔10s进行下一次业务E.FTP短呼测试每次呼叫时长100s,呼叫结束后断开,10s后重新尝试接入【答案】AB12、目前地面数字电视传输的国际标准有()。A.ATSC标准B.DVB标准C.DTMB标准D.DRM标准E.ISDB标准【答案】ABC13、从系统的兼容性方面考虑,DWDM系统可分为()。A.集成式系统B.开放式系统C.双纤单向系统D.单纤双向系统E.单纤单向系统【答案】AB14、交流供电线路应采用地下电力电缆入局,正确的做法有()。A.电力电缆应选用具有金属铠装层的电缆B.无金属铠装层电力电缆穿钢管埋地引人C.电缆金属护套就近接地D.钢管两端就近接地E.信号线金属屏蔽层在成端处就近作保护接地【答案】ABCD15、下列不属于综合布线子系统的是()。A.垂直布线子系统B.前端子系统C.管理子系统D.垂直子系统E.建筑群子系统【答案】AB16、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商,共同商定(),并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.牵头单位E.建设施工方案【答案】ABCD17、无线网络优化主要从()方面来进行分析。A.掉话B.系统接通率C.切换D.干扰E.呼叫【答案】ACD18、用户终端移动的无线接入有()。A.蜂窝移动通信系统B.卫星通信系统C.集群调度系统D.无线市话E.无绳电话【答案】ABCD19、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有()。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD20、第三代移动通信系统(3G)的目标是()。A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖B.更高的频谱效率,更低的建设成本C.提高服务质量和保密性能D.提供足够的系统容量E.提供最低为2Mb/s的传送速率【答案】ABCD21、GSM通信系统采用的多址方式为()。A.跳码扩频B.频分多址C.时分多址D.空分多址E.扩频多址【答案】BC22、DT测试过程中需要显示的信息包括()。A.服务小区B.终端发射功率C.数据服务质量D.主要邻区间切换E.基站发射功率【答案】ABCD23、波分复用设备合波器(OMU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC24、声音的特性有()三个要素来描述。A.反射B.响度C.方向性D.音调E.音色【答案】BD25、VSAT网络中的主要结构有()。A.星形结构B.广播结构C.网状结构D.中继结构E.混合结构【答案】AC26、中国5G设定的技术场景主要有()。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD27、各基础电信业务运营商可以在电信业务经营许可的范围内投资建设()等电信设施。A.电信管道B.电信杆路C.通信铁塔D.广播发射天线E.电视发射塔【答案】ABC28、影响通信机房的环境要求有()。A.温度B.湿度C.防水D.防尘E.荷载【答案】ABD29、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的()。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD30、某通信机房新装五列设备机架,各列机架高度和完工后测得的垂直偏差数据如下,()为合格的列。A.机架高度为1.8m,垂直偏差为1.5mmB.机架高度为2m,垂直偏差为2mmC.机架高度为2m,垂直偏差为3.5mmD.机架高度为2.6m,垂直偏差为2.5mmE.机架高度为2.6m,垂直偏差为3.5mm【答案】ABD31、移动交换中心(MSC)可独立实现用户的()功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC32、下列属于PON技术的优点的是()A.较好的经济性B.发射功率大C.组网灵活D.安装维护方便E.抗干扰能力强【答案】ACD33、数字电视主要有()和卫星等传输标准。A.微波B.地面C.分米波D.米波E.有线【答案】B34、随之现代通信网的技术发展,为()的融合发展铺平了道路,实现“三网融合”。A.移动互联网B.电话通信网C.物联网D.计算机通信网E.有线电视网【答案】BD35、通信建设工程企业专职安全生产管理人员的安全生产职责包括()A.认真贯彻执行国际安全生产方针政策B.对安全生产进行现场监督检查C.保证安全生产费用的有效使用D.及时、如实报告通信工程生产安全事故E.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程【答案】ABD36、在通信网中属于交换节点功能的有()。A.提高物理线路的使用效率B.交换功能C.话务统计D.维护管理E.实现对交换节点呼叫建立的控制【答案】BCD37、调频广播的特点包括()。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】ABCD38、特殊设防类(甲类)通信建筑包括()。A.国际出入口局、国际无线电台B.国际卫星通信地球站C.国际海缆登陆站D.省中心及省中心以上通信枢纽楼E.承担特殊重要任务的通信局【答案】ABC39、通信主管部门拟作出()等行政处罚决定之前,当事人可要求举行听证。A.责令停产停业(关闭网站)B.吊销许可证或者执照C.较大数额罚款D.对公民罚款2万元以上E.对法人或其他组织罚款15万元以上【答案】ABC40、逆变器在()情况下应启动保护电路动作并进行声、光告警。A.输入电压过高B.输入电压过低C.输出电压过高D.输出电流过低E.输出电流过高【答案】ABC41、当卫星天线放置在屋顶或楼顶时,应进行天线()的计算,确认安全后方可施工,并注意一定要把基座制作在承重梁上。A.风荷载B.高度C.角度D.方位E.质量【答案】A42、关于对拨打测试选点原则的说法,错误的是()。A.测试点应按照地理、话务、楼宇功能等因素综合考虑,均匀分布B.结合客户服务中心记录用户对网络质量的投诉情况C.市区内应选择机场/商业娱乐中心以及高话务密度地区20个室内测试点D.大型城市宜选50个测试点E.小型城市选30个测试点【答案】C43、2G移动通信系统主要由()组成。A.无线基站(BTS)B.移动交换子系统(NSS)C.操作维护子系统(OSS)D.基站子系统(BSS)E.移动台(MS)【答案】BCD44、数字电视信道传输标准主要有()和卫星。A.微波B.地面C.分米波D.米波E.有线【答案】B45、在通信管道工程中,使用的塑料管道有()等。A.单壁波纹管B.双壁波纹管C.栅格管D.梅花管E.硅芯管【答案】BCD大题(共18题)一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程,经建设单位同意,将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位,分包合同约定工期为4月1日至7月9日,施工计划速度为1公里/天,分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米,其中包括机械租赁费2000元/天,人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现,完成施工35公里,实际开支20万元。施工中发生以下事件:事件一:乙单位因租赁机械故障,停工3天,窝工30个工日。事件二:建设单位变更路由,增加敷设光缆8公里,乙单位因配合路由复测,5月20日停工,5月27日复工,约定新增距离采用包工包料的承包方式,材料费按500元/公里计算,分包价格按照主合同计算,乙单位配合用工80个工日,事件三:因洪涝灾害,导致6月7日到6月17日停工,窝工10个工日。问题:1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔,并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答:事件一不可以向甲单位索赔费用和工期,因为仪表是由乙施工单位自己租赁,属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期,因为路由变更是由建设单位需求,属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期,不可以索赔费用,因为是不可抗力因素。2.答:乙施工单位可索赔工期:7(事件二停工时间)+8(新增光缆敷设时间)+11(洪涝灾害停工时间)=26天乙施工单位可索赔费用:新增8公里光缆施工费用:8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用:8×500=4000元租赁机械费:7×2000=14000元人工费:80×80=6400元共计:80000+4000+14000+6400=104400元二、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程,建设单位为了引进竞争机制,将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底,并向20家施工单位发出了招标邀请函,这些单位都购买了标书,并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日,有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件,经向建设单位解释,建设单位接受了两单位的标书。在开标时,发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后,C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致,并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时,评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀,只是其中的工作量与报价的内容不对应,因此,评标委员会请其对此问题作出澄清,以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件,评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误,因此请该单位对此进行补正。另外,还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题,评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡,最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时,建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些,A单位迫于无奈只好同意。最终,建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后,向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张,工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目,分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为?建设单位怎样做才正确?(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为?【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括:①不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的1%。⑤接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。⑥投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。⑦建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。三、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成,工程估算为2500万元,通过招标确定了一家施工单位,并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备,在收到开工令后,工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越,部分路段采用立杆架空敷设;工程中为了保护光缆需做沟坎加固,部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后,建设单位根据需要,要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后投入使用,然后再进行其他段落的施工。【问题】1.光缆接续的一般要求是什么2.参加本工程投标的企业需具有什么资质3.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出4.本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些5.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后先投入使用的要求,施工单位应如何处理6.光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1.光缆接续的一般要求为:光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序,并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法,活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4.本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有:(1)光缆埋深及沟底处理;(2)光缆与自来水管间距;(3)光缆接头盒位置深度;(4)立杆洞深度;(5)坡坎回固等保护措施质量。5.建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工,立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好,交给建设单位和监理工程师审核;没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题,施工单位应按要求整改,并由建设单位和监理工程师进行复验。6.中继段测试包含的内容:(1)衰减系数;(2)传输长度;(3)通道总衰减;(4)后向散射信号曲线;(5)偏振模色散(PMD);(6)光缆对地绝缘。四、1.背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程,施工季节处于夏季,工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件:事件一:施工单位在敷设光缆时,施工人员将光缆包装物随意丢弃;在郊外进行光缆接续时,将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管,清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋,接头盒的外包装盒,联络话机换下的废电池,操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场,致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶,以至于后来处理故障时,部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二:工程进城部分光缆采用管道敷设方式,施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三:施工驻点由于住处紧张,两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差,因此驻点内蚊蝇滋生,环境状况令人担忧。事件四:施工人员在下班以后打麻将,经常玩到很晚。2.问题(1)对于本工程的种种现象,项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件,项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好,将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有:光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有:光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放;抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置;开挖光缆沟的土应尽早回填;标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃;人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方;光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放;伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染;吃剩的食物应采取措施保管等。五、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有:切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等,大部分地段管道埋深超过2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察,了解了现场地形、水文情况,核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后,施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管,但在随后的进场验收时,发现部分PVC管管壁厚度偏小,误差超标。【问题】1.本工程施工现场的环境因素是什么2.说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3.现场勘察还应包括哪些内容4.本工程设立临时设施的原则应是什么5.对PVC管质量问题,施工单位应如何处理6.清刷管道时,对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1.本工程的施工环境因素有:(1)切割机工作时,噪声排放和尘土飞扬;(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬;(3)打夯机产生的噪声排放;(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2.开挖时,遇不稳定土壤、挖深超过2m或低于地下水位时应进行必要的支护。3.现场勘查应包括的内容:(1)现场管道路由的实地考察:了解交通、市政建设等特点对施工的影响;(2)考察其他管线情况及路由复测,明确施工的关键部位,制定关键点的施工措施及质量保证措施;(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4.设立临时设施的原则:(1)距离施工现场较近;(2)运输材料、设备、机具便利;(3)通信、信息传递方便;(4)人身及物资安全。5.施工单位在进场验收时,发现PVC管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围,应将此批PVC管作为不合格品处理,并在其上作出明显的标识单独存放,决不允许用于工程。同时施工单位还应依据PVC管订货合同的规定,追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后,还应采取相应措施保证工程按期完工。6.对于密封性较高的塑料管道,可采用自动减压式洗管技术,利用气洗方式清刷管孔。六、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程,工程包括部分管道工程施工,第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底,参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面,对施工人员进行了详细说明和讲解,并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后,一人打开井盖下作业,不久晕倒,经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季,项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度,要求对已经完成的基站,提前加电开通,尽快验收交付投产。在专项质量检查中,检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高,要求项目部进行分析并及时整改。问题:1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些?3.针对雨期施工的注意事项有哪些?【答案】1.答:(1)不妥之处1:第一次施工会议上进行安全技术交底,交底时间不妥。正确做法:安全技术交底应该在开工前进行。(2)不妥之处2:现场勘察人员进行安全技术交底,交底人不妥。正确做法:交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。(3)不妥之处3:参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,被交底人不全。正确做法:被交底人应包括施工作业班组和作业人员。(4)不妥之处4:交底内容不全面。正确做法:安全技术交底的内容还应包括:1)针对危险因素制定的具体预防措施;2)在施工生产中应注意的安全事项;3)发生事故后应采取的应急措施。2.答:有限空间工作的安全防护如下:(1)必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业;(2)必须做到“先通风、再检测、后作业,严禁通风、检测不合格作业;七、1.背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程,合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料,工费按定额价格的5.2折计取。公司根据本企业的管理文件要求,将全部材料费和折扣后工费的75%核算给本工程的项目部作为现场开支,并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算,认为现场费用很紧张,应考虑减少现场开支额度,采取的措施如下:(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员,降低人工费的开支水平,减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件,以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料,随领随用,随时采购,减少库存。在施工过程中,由于现场作业人员的操作水平有限,多处工作量存在质量问题需返工。2.问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况,在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部,使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分,控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在,相反的,要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡,制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求,片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表,专门配备仪表和设备造成其利用率降低,整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源,加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度,提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置,从而可以减少固定资产分摊,降低企业的固定成本,达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的;新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑,不一定合适。八、1.背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有:部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任,知道其能胜任此项目,项目部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程。在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目部在某一段时间无法整改,从而使得项目部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有:完成合同以外的工程量得不到相应的费用;建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿;整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同;其次如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应加强管理、制定措施,尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认,如果得不到确认的话,应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天以内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。九、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程,人工在那个钢筋混凝土现场浇注。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘察报告,部分内容为:新建管道沿二级路,地势平坦,公路两侧分布有一处乡镇、多处村庄,公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充,考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题,项目部制定了诸多有针对性的管理措施,并派出专职质检员和安全员现场监督、指导,落实“三检”制度,工程顺利开工。问题1.项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2.何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3.列出质检员应重点控制的工序。4.在公路上作业应采取那些安全防护措施?5.指出本工程的那些施工工序或施工机械对环境可能造成哪些影响?【答案】1.培训(教育)、交底、加强检查。2.“三检”是指自己检查(自捡)、互相检查(互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是:①主要工序的质量检验(质量把关)及认定;②对施工过程进行工序质量监控(控制);③好或形成记录;④负责施工工具检查。3.①混凝±配比、浇筑、养护;②管道基础的夯实、抄平;③人孔的外形尺寸;④塑料管(PVC)敷设(布放);⑤交越点开挖。4.①每个施工点都应设置安全员,负责按规定摆放安全标志(警示标志),观察过往车辆;②夜间、雾天或其它能见度差的气候条件下禁止施工;⑧进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志;一十、某光缆线路工程,在东北地区直埋敷设一条24芯光缆,设计要求埋深1.5米;工程跨越一条河流,采用架空方式,跨距200米;直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察,建立了临时设施和分屯点,工程顺利开工。根据原定进度安排,接续工作在天气转冷前结束,为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久,天气突然转冷,接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初,施工单位在工程验收前进行了内部检查,发现电杆发生倾斜,大部分光缆接头衰减过大,达不到验收要求。问题:1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2.本工程中影响质量的重要过程有哪些?3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象?如何预防?4.电杆倾斜的主要原因是什么?5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?【答案】1.①距离施工现场近;②运输材料、设备、机具便利;◎通信、信息传递方便;④人身及物资安全。2.①跨距200米的跨河施工;②直埋光缆沟的沟深控制;③光缆接续;④与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施,如使用棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土,第二年冻土解冻引起土质松软。5.①探明电力电缆的确切位置和深度:②人工小心开挖;③通知电力电缆产权单位到场;④做好应急预案。一十一、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程,工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期,在施工过程中坚持全天候作业,致使部分施工人员中暑;部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌;部分坡坎保护制作不合格,并被质量监督机构在检查中发现,使得项目经理受到警告的处罚。问题:1.项目经理的安全控制存在哪些问题?2.冲塌的光缆沟,项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求?3.于此工程尚未完工,质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚?为什么?【答案】1.项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况,没有对施工现场的环境状况进行具体分析,没有辨识和评价施工现场的危险源,从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2.对施工过程中被冲毁的光缆沟,项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题,应考虑:合同中是否约定了暴雨为不可抗力;此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨,则不可将其作为不可抗力看待,项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见,项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后,在规定时间内向监理单位(或建设单位)提出索赔申请。3.质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督,是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评;对于不重视工程质量,玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣,遗留隐患多的单位,责令其停工整顿,并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工,但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题,应及时地对项目经理部提出警告,以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。一十二、背景资料:某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程,主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中,发生下列事件:事件一:开工初期,项目经理部组织现场检查时,没有找到材料的现场检验记录,现场负责人解释,材料由建设单位提供,都有合格证,不需检验。事件二:项目经理到A现场检查时,施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业,个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三:六级大风天气,现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业,保证了工程进度。事件四:当地质量监督站到现场检查,现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验,为什么?2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因,施工单位应如何处理与质量监督站的关系?5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求,并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.P263(本小题3分)质量监督站的做法是正确的(1分),因为质量监督站具有第三方检验的公正性(1分),施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合(1分)。2.P256(本小题2分)建设单位提供的材料也需要检验(1分),按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验(1分)。3.P114(本小题6分)①赤膊作业(1分),可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤(1分)。②不系安全带(1分),可能从塔上跌落造成伤亡(1分)。③随手把工具从塔上抛下(1分),可能砸伤塔下人员(1分)。4.P263(本小题3分)项目经理的做法是错误的(1分),因为六级以上风力情况下应停止塔上作业(1分),项目经理的行为是在鼓励错误做法,属于违章指挥(1分)。5.P115(本小题6分)建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房(1分),工艺要求:拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于馈线外径的20倍(1分),防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10~20cm(1分)。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处(1分),所有垂直拐水平处(1分),引入机房的馈线洞外(1分)。一十三、某通信运营商计划建设150km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量,要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0.03dB/个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资,建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时,沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量,运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中,操作人员严格按照规范要求认真操作,但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系,光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大;在后向散射曲线中,多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】1.光缆接续的内容有哪些2.运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话,有哪些3.光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标4.在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶【答案】1.光缆接续的内容包括:光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封及监测线的安装。2.运营商在此工程中存在违规行为。其违规行为包括:未选定设计单位和施工单位。虽然运营商所选定的设计人员和光缆接续人员都有非常丰富的工作经验,但他们都没有相应的资质。擅自选定设计、施工人员的这种做法是不符合要求的。对于光缆敷设工作由线路沿线居民完成的做法也是不允许的。3.运营商要求的光缆接头衰耗指标比较高,在此项目中,要保证光缆接头衰耗满足指标的要求,运营商应在保证光缆质量的前提下选择具备相应资质的施工单位进行光缆敷设和光缆接续。从此项目的具体情况来看,施工人员和光缆厂家都无法将两芯接头衰耗值降低到要求的标准,应该是光缆本身的原因造成的,属于运营商订货厂验的问题。4.在后向散射曲线中,多处非接头点存在较大的台阶,说明光缆可能在敷设时出现结扣而受到损伤或光缆受到挤压等。由于运营商请线路沿线的居民进行光缆的敷设,光缆的敷设质量很难有保证。一十四、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程,工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作,管道用水泥混凝土包封,混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面;由于部分施工地段地下水位高,开挖管道沟槽和入孔坑时需降水,降水使用燃油抽水机;回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生,该施工单位进行了详细的工前策划,设置了质量控制点,制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点,该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时,应注意哪些安全防护?【答案】1.(本小题5分)(1)管道基础;(2)塑料管铺设;(3)回填土方、夯填;(4)入孔内井壁抹灰;(5)管道试通;(6)管道沟槽的支护或放坡。(答出1项1分)2.(本小题5分)(1)安全措施;(2)关键工序和质量控制点;(3)施工工艺;(4)质量通病预防及注意事项;(5)施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。(各1分)3.(本小题5分)P295本工程环境因素一十五、1.背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有:部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目,项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程。在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段时间无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有:完成合同以外的工程量得不到相应的费用;建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿;整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同;其次如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应加强管理、制定措施,尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认,如果得不到确认的话,应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天以内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。一十六、1.背景某项目经理部承接了某地120km的直埋光缆线路工程,包括三个中继段,工程采用包工包料的承包方,工期约定为10月10日至11月30日。线路沿线为平原和丘陵地形,沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间,单位施工资源充足,在未进行现场勘察的情况下,只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划,其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下:(1)施工方案安排三个施工队同时开工,分别完成三个中继段的施工任务。开工前,要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中,要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法;各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工,作业人员应做好自检、互检工作,保证工程质量;对于工程需要变更的地段,各施工队应及时与现场监理单位联系,确定变更;对于需要进行保护的地段,施工队应按照规范要求进行保护;工程中,每个中继段光缆全部敷设完成后,应及时埋设标石,以防止光缆被损坏。工程验收阶段,项目经理部负责及时编制竣工资料;做好与建设单位剩余材料的结算工作;积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标,要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工;严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理;按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理,发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工,安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作,要在各工地不断巡回检查。在施工过程中,施工队由于地形不熟悉,多项工作组织较为混乱;部分地段由于“乱扔乱放”,使得施工受阻;部分工作由于材料质量问题而发生返工;出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于12月20日完工。2.问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整,还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?【答案】(1)本工程施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺;在资源配置计划中,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DB13(J)-T 8455-2021 城市道路高质量沥青路面技术标准
- 输液应急预案演练脚本
- 哈尔滨市延寿县2024届三年级数学第二学期期末综合测试试题含解析
- 哈尔滨市呼兰区2024年数学五下期末监测模拟试题含解析
- 设备工程师考试试题
- 统编版五年级上册语文第三、四单元教案
- 新人教部编版一年级下册语文全册教案教学设计
- 软坚水产品项目运营指导方案
- 贵州省正安县2024年八年级英语第二学期期末学业水平测试试题含答案
- 真空冷冻干燥机项目可行性实施报告
- 地基处理灌浆法
- DRG疾病诊断相关组医保支付培训
- 提高肿瘤治疗前TNM分期评估率PDCA
- 2024年中国航天科技集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 加强城市精细化管理提高城市管理水平
- 妊娠合并阑尾炎讨论课件
- 企业融资策略与商业思维
- 辅助生殖科辅助生殖临床就诊建档流程
- 服装立体裁剪课件
- 2023全新金属制品加工合同
- 癫痫的中医诊断及治疗课件
评论
0/150
提交评论