面包砖施工要点示例

面包砖施工要点示例合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为乙方提供面包砖施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程概况1.工程名称：（项目名称）2.工程地点：（项目地址）3.工程规模：（项目规模）4.工程内容：乙方委托甲方按照本合同约定的施工标准和要求，完成面包砖施工工作。二、施工标准和要求1.面包砖的品种、规格、颜色、质量等应符合国家相关标准和甲方承诺的样品或乙方要求。2.面包砖施工应按照甲方提供的施工方案和技术要求进行，确保工程质量。3.施工过程中，乙方应提供必要的施工条件，包括施工场地、水源、电源等。4.甲方应按照合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前通知乙方，并征得乙方同意。5.施工过程中，甲方应严格遵循安全操作规程，确保施工安全。6.施工完成后，甲方应按照约定进行工程验收，确保工程质量符合合同要求。三、合同价格1.面包砖施工费用为：（人民币金额）元。2.乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。四、付款方式1.合同签订后，乙方支付合同总价款的（百分比）作为预付款。2.施工进度达到（百分比）时，乙方支付合同总价款的（百分比）作为进度款。3.施工完成后，乙方支付合同总价款的（百分比）作为尾款。五、工期1.合同约定的工期为：（天数）。2.如甲方未按约定工期完成施工，每延迟一天，甲方应支付乙方合同总价款的（百分比）作为逾期违约金。六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的（百分比）作为违约金。2.甲方如未按照约定提供施工服务或施工质量不符合合同要求的，乙方有权要求甲方重新施工或退还已支付的合同价款。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.施工方案和技术要求4.面包砖样品5.施工场地示意图6.安全操作规程7.工程验收标准8.付款凭证9.逾期违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供施工服务或施工质量不符合合同要求的，视为违约。2.甲方未按约定工期完成施工，视为违约。3.乙方未按约定支付合同价款，视为违约。4.乙方未提供必要的施工条件，导致施工进度延误，视为违约。5.任何一方违反本合同的其他约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担面包砖施工服务的合同主体。2.乙方：指委托甲方进行面包砖施工服务的合同主体。3.施工方案：指甲方为完成面包砖施工工作所制定的具体施工计划。4.工程验收：指双方对施工完成后的工程质量、进度等进行检查、评估和确认的过程。5.违约金：指违约方按照本合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工期：指合同约定的面包砖施工完成的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：立即停工，双方共同检查原因，甲方负责整改并及时完成修复。2.施工进度延误：按照逾期违约金计算公式支付违约金，并根据实际情况制定合理的施工计划，确保工程按时完成。3.乙方支付合同价款延误：乙方支付逾期违约金，甲方根据实际情况采取适当措施，保障自身权益。4.施工场地不具备施工条件：乙方应及时提供必要的施工条件，确保施工顺利进行。5.合同履行过程中发生争议：协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商委托施工企业进行面包砖施工。2.物