盖楼房合同范本

盖楼房合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]鉴于甲方为房地产开发商，具备房地产开发资质，并拟开发建设[填写项目名称]项目；乙方为具备相应建筑资质的施工单位，愿意承建该项目。双方经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概述1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币[填写合同总价]元整（大写：[填写合同总价大写]元整）。2.2乙方在合同签订后[填写天数]天内，向甲方提交工程预算，经甲方审批后，按照预算进行施工。第三条合同工期3.1本工程的合同工期为[填写合同工期]天。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应按照约定保修期内承担相应的保修责任。第五条付款方式及进度5.1甲方按照乙方提交的工程进度，分阶段支付工程款项。5.2付款方式为：[填写付款方式，如银行转账、现金等]5.3付款进度为：[填写付款进度，如工程进度达到50%时支付50%工程款等]第六条违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]%。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[填写比例]%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。8.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。9.1本合同附件包括：[列出附件名称，如设计文件、施工图纸等]9.2附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表人（签字）：______________乙方代表人（签字）：______________签订日期：[填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]丙方：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]代表人：[填写丙方代表人姓名]鉴于甲方为房地产开发商，具备房地产开发资质，并拟开发建设[填写项目名称]项目；乙方为具备相应建筑资质的施工单位，愿意承建该项目；丙方为具备相应设计资质的设计单位，愿意提供设计服务。甲方为主导方，为确保项目的顺利进行和甲方权益的优先保障，经友好协商，达成以下合同条款：第一条第三方主体权益1.1丙方作为设计单位，应按照甲方的要求和乙方的施工需求，提供完整的设计方案和服务。1.2丙方应保证设计方案的合理性、科学性和安全性，确保工程质量。1.3丙方在设计过程中，应充分考虑甲方的需求和利益，确保设计方案符合甲方的期望。第二条甲方权益保障2.1甲方作为项目的主导方，有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量。2.2甲方有权根据项目进度和质量情况，对乙方的付款进度进行调整。2.3甲方在合同履行过程中，有权要求乙方和丙方提供必要的证明材料和文件。第三条乙方义务及限制3.1乙方应按照甲方的要求和丙方的设计方案，按时完成工程的施工。3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得擅自更改设计方案。3.3乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规，不得损害甲方的权益。第四条丙方义务及限制4.1丙方应按照甲方的要求和乙方的施工需求，提供及时、准确的设计服务。4.2丙方应保证设计方案的合法性，不得侵犯他人的知识产权。4.3丙方在设计过程中，应遵守相关法律法规，不得损害甲方的权益。第五条付款方式及进度5.1甲方按照乙方和丙方的实际履行情况，分阶段支付相应的款项。5.2付款方式为：[填写付款方式，如银行转账、现金等]5.3付款进度为：[填写付款进度，如工程进度达到50%时支付50%工程款等]第六条违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]%。6.2丙方如未按照约定时间提供设计服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]%。6.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应向乙方和丙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[填写比例]%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。8.3合同的变更或解除，应经三方协商一致，并签订书面协议。9.1本合同附件包括：[列出附件名称，如设计文件、施工图纸等]9.2附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________丙方（盖章）：______________甲方代表人（签字）：______________乙方代表人（签字）：______________丙方代表人（签字）：______________签订日期：[填写签订日期]第三方介入的意义和目的：第三方主体，即丙方在本合同中扮演着设计单位的角色，其介入的意义和目的在于为甲方和乙方提供专业的设计服务，确保工程质量、安全和美观。丙方的介入能够使甲方在项目过程中更好地控制工程质量和进度，同时也能为乙方提供明确的施工指导，提高施工效率。甲方为主导的目的和意义：甲方作为项目的主导方，其目的是确保项目的顺利进行，保障甲方的权益。甲方为主导的意义在于能够更好地协调乙方和丙方的履行，确保项目质量、进度和安全第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]丙方：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]代表人：[填写丙方代表人姓名]鉴于甲方为需求方，具备项目实施资质，并拟实施[填写项目名称]项目；乙方为具备相应技术和服务资质的服务提供商，愿意提供相应的技术和服务；丙方为具备相应咨询资质的咨询单位，愿意提供咨询服务。乙方为主导方，为确保项目的顺利进行和乙方权益的优先保障，经友好协商，达成以下合同条款：第一条第三方主体权益1.1丙方作为咨询单位，应按照甲方的要求和乙方的技术和服务需求，提供专业的咨询服务。1.2丙方应保证咨询服务的专业性、准确性和及时性，确保项目实施顺利进行。1.3丙方在咨询服务过程中，应充分考虑甲方的需求和利益，确保咨询服务符合甲方的期望。第二条乙方权益保障2.1乙方作为项目的主导方，有权对甲方的项目实施过程进行监督和检查，确保项目实施质量。2.2乙方有权根据项目实施进度和质量情况，对甲方的付款进度进行调整。2.3乙方在合同履行过程中，有权要求甲方和丙方提供必要的证明材料和文件。第三条甲方义务及限制3.1甲方应按照乙方的要求和技术服务需求，及时提供相关资料和信息，确保项目顺利实施。3.2甲方应保证项目实施质量，确保项目安全，不得擅自更改技术服务方案。3.3甲方在项目实施过程中，应遵守相关法律法规，不得损害乙方的权益。第四条丙方义务及限制4.1丙方应按照甲方的要求和乙方的技术和服务需求，提供及时、准确的咨询服务。4.2丙方应保证咨询服务的合法性，不得侵犯他人的知识产权。4.3丙方在咨询服务过程中，应遵守相关法律法规，不得损害乙方的权益。第五条付款方式及进度5.1甲方按照乙方和丙方的实际履行情况，分阶段支付相应的款项。5.2付款方式为：[填写付款方式，如银行转账、现金等]5.3付款进度为：[填写付款进度，如项目进度达到50%时支付50%工程款等]第六条违约责任6.1甲方如未按照约定提供资料和信息，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]%。6.2丙方如未按照约定时间提供咨询服务，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]%。6.3乙方如未按照约定质量完成项目实施，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。8.3合同的变更或解除，应经三方协商一致，并签订书面协议。9.1本合同附件包括：[列出附件名称，如技术文件、服务方案等]9.2附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________丙方（盖章）：______________甲方代表人（签字）：______________乙方代表人（签字）：______________丙方代表人（签字）：______________签订