小区景观合同范本

小区景观合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为[填写小区名称]的开发商，乙方为具备相应资质的景观设计与施工单位，双方经友好协商，就乙方为甲方提供小区景观设计与施工服务事宜达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供小区景观全面设计与施工服务，包括但不局限于景观布局、绿化、硬质铺装、水体、照明、座椅、雕塑等元素的设计与施工。1.2乙方应确保景观设计与施工符合国家及地方相关法律法规、规范要求，并遵循绿色环保、可持续发展的原则。二、服务期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[填写有效期年限]年。2.2乙方应在合同有效期内完成景观设计与施工工作，并确保工程质量达到甲方要求。三、费用与支付3.1乙方应按照甲乙双方约定的费用及支付方式，向甲方提供服务。费用包括设计费、施工费、材料费、人员费用等。3.2甲方应按照约定的付款节点及时向乙方支付相应款项，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付违约金。四、质量保证4.1乙方应对景观设计与施工质量负责，确保工程质量符合国家及地方相关标准，并在合同约定保修期内承担保修责任。4.2甲方对乙方提供的景观设计与施工质量有异议的，应在验收合格之日起七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。乙方应在接到异议后七个工作日内予以答复并采取改进措施。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方如未能在约定时间内完成设计或施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________签订日期：[填写签订日期]1.小区景观设计方案2.施工图纸3.相关法律法规、规范要求第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]第三方主体（以下简称“第三方”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为[填写小区名称]的开发商，乙方为具备相应资质的景观设计与施工单位，第三方为专业的小区景观监管机构，双方经友好协商，为保证甲方权益，确保小区景观工程质量，达成如下协议：一、第三方主体职责1.1第三方作为小区景观监管机构，负责对乙方提供的景观设计与施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家及地方相关法律法规、规范要求。1.2第三方应独立公正地对乙方的工作进行评估，对乙方的设计方案、施工进度、工程质量等方面进行定期检查。1.3第三方应在发现乙方存在违约行为时，及时通知甲方，并协助甲方采取措施维护甲方权益。二、甲方权益保障2.1甲方有权根据合同约定，要求第三方对乙方的工作进行监督，确保乙方按照合同约定履行义务。2.2甲方有权要求第三方提供工程进度报告和质量评估报告，以了解乙方的工作情况。2.3甲方在发现乙方存在违约行为时，有权要求第三方协助甲方采取措施维护甲方权益。三、乙方职责与限制3.1乙方应按照甲方的要求，完成小区景观设计与施工工作，并确保工程质量达到甲方要求。3.2乙方应接受第三方的监督，配合第三方的检查工作。3.3乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。四、费用与支付4.1乙方应按照甲乙双方约定的费用及支付方式，向甲方提供服务。费用包括设计费、施工费、材料费、人员费用等。4.2甲方应按照约定的付款节点及时向乙方支付相应款项，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付违约金。五、质量保证5.1乙方应对景观设计与施工质量负责，确保工程质量符合国家及地方相关标准，并在合同约定保修期内承担保修责任。5.2甲方对乙方提供的景观设计与施工质量有异议的，应在验收合格之日起七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。乙方应在接到异议后七个工作日内予以答复并采取改进措施。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方如未能在约定时间内完成设计或施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、第三方介入的意义和目的9.1第三方介入旨在保证甲方权益，确保乙方按照合同约定履行义务，提高工程质量。9.2第三方作为专业的小区景观监管机构，能够提供独立、公正的评估，有利于维护甲方的合法权益。十、甲方为主导的目的和意义10.1甲方作为小区的开发商，有权确保小区景观工程的质量，以满足业主的需求。10.2甲方为主导本合同的签订，有利于确保乙方的履约行为，提高工程质量，保障甲方的投资回报。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________第三方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________第三方代表（签名）：_____________签订日期：[填写签订日期]第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]第三方主体（以下简称“第三方”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为[填写项目名称]的开发商，乙方为具备相应资质的景观设计与施工单位，第三方为专业的小区景观评估机构，双方经友好协商，为保证乙方权益，确保小区景观工程质量，达成如下协议：一、第三方主体职责1.1第三方作为小区景观评估机构，负责对乙方提供的景观设计与施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家及地方相关法律法规、规范要求。1.2第三方应独立公正地对乙方的设计方案、施工进度、工程质量等方面进行定期检查，并提供评估报告。1.3第三方应在发现甲方存在违约行为时，及时通知乙方，并协助乙方采取措施维护乙方权益。二、乙方权益保障2.1乙方有权根据合同约定，要求第三方对甲方的工作进行监督，确保甲方按照合同约定履行义务。2.2乙方有权要求第三方提供工程进度报告和质量评估报告，以了解甲方的工作情况。2.3乙方在发现甲方存在违约行为时，有权要求第三方协助乙方采取措施维护乙方权益。三、甲方职责与限制3.1甲方应按照乙方的要求，完成小区景观设计与施工工作，并确保工程质量达到乙方要求。3.2甲方应接受第三方的监督，配合第三方的检查工作。3.3甲方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方损失。四、费用与支付4.1甲方应按照甲乙双方约定的费用及支付方式，向乙方支付服务费用。费用包括设计费、施工费、材料费、人员费用等。4.2甲方应按照约定的付款节点及时向乙方支付相应款项，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付违约金。五、质量保证5.1乙方应对景观设计与施工质量负责，确保工程质量符合国家及地方相关标准，并在合同约定保修期内承担保修责任。5.2甲方对乙方提供的景观设计与施工质量有异议的，应在验收合格之日起七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。乙方应在接到异议后七个工作日内予以答复并采取改进措施。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2甲方如未能在约定时间内完成设计或施工任务，应按照逾期天数向乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、乙方为主导的目的和意义9.1乙方作为小区景观的设计与施工单位，有权确保其权益得到保障，提高工程质量。9.2乙方为主导本合同的签订，有利于确保甲方的履约行为，提高工程质量，满足甲方和业主的需求。十、弱化甲方为主导的意义和目的10.1甲方作为小区的开发商，虽然有权确保小区景观工程的质量，但本合同的签订旨在强调乙方的权益，使乙方在工程中发挥更大作用。10.2