防水施工协议样本

防水施工协议样本合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：主要包括________________等部位的防水施工。二、双方权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工场地，确保乙方能够正常进行施工。（2）甲方应按照约定时间支付乙方施工费用。（3）甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，确保施工符合相关规范和标准。（4）甲方应协调解决乙方施工过程中遇到的问题，提供必要的协助。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照约定的工期完成施工任务。（2）乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量。（3）乙方应承担施工过程中产生的安全事故责任。（4）乙方应遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。三、施工合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。四、施工工期4.1本工程合同约定的施工工期为____个月。4.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。五、质量标准5.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照约定提供质保服务。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。七、争议解决7.1对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.甲方提供的施工场地相关文件2.乙方资质证明文件3.施工设计方案和图纸4.施工预算书5.施工进度计划6.质量标准和验收标准相关文件7.安全生产规章制度8.乙方提供的施工材料和设备清单9.乙方施工人员名单和资质证明10.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付施工费用，认定为违约行为。2.乙方未按约定工期完成施工任务，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.乙方未遵守施工现场安全生产规章制度，导致安全事故发生，认定为违约行为。5.甲方未提供施工场地，或者提供的施工场地不符合约定条件，认定为违约行为。6.甲方未协调解决乙方施工过程中遇到的问题，认定为违约行为。7.其他违反本协议约定的行为，双方协商不一致的，可向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或者委托人。2.乙方：指合同中的施工方或者承包人。3.施工工期：指合同约定的施工完成时间。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.质保金：指作为工程质量保证的金额，保留在支付价款中的一部分。6.质保期：指工程验收合格后，乙方应提供质保服务的时间期限。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更，导致施工费用增减，应立即协商调整合同价款。2.施工进度受到不可抗力因素影响，导致工期延误，应协商延长工期。3.施工质量出现争议，应立即停工，双方共同委托第三方进行检测，根据检测结果解决问题。4.乙方使用不符合约定标准的材料和设备，甲方有权要求更换，乙方应承担相应责任。5.乙方施工人员出现安全事故，应立即报告甲方，并按照安全生产规章制度进行处理。6.甲方未按约定时间支付施工费用，乙方有权停工，并按照约定向甲方追讨违约金。7.甲方提供的施工场地不符合约定条件，乙方有权要求甲方整改，甲方应及时解决问题。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的防水施工项目。2.适用于新建、改建、扩建工程的防水