城市公共服务设施施工合同模板

城市公共服务设施施工合同模板合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为城市公共服务设施的建设、改造、维护和管理的需求，乙方具有相应的施工能力和经验，经双方友好协商，就乙方承揽甲方城市公共服务设施施工工程达成如下协议：一、工程内容1.1本工程包括但不限于：__________1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工。二、工程质量2.1乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观、耐用。2.2乙方应严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。三、工程进度3.1乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工。3.2乙方应提前向甲方报告施工进度，如有延期，应提前告知甲方，并采取措施予以解决。四、工程费用4.1乙方向甲方提供的工程报价为：__________（大写：__________元整）。4.2甲方应按照双方约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。4.3乙方应提供正式的发票给甲方。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用。5.3如果乙方擅自停工、工期延误或不符合合同约定的工程质量，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程报价单5.付款凭证6.验收报告7.补充协议二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程：逾期天数超过合同约定的宽限期。2.未按约定质量完成工程：工程质量不符合合同约定的标准。3.擅自停工或工期延误：乙方未提前通知甲方并采取措施解决。4.未提供正式发票：乙方未向甲方提供合法的支付凭证。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担城市公共服务设施建设、改造、维护和管理责任的实体。2.乙方：指具有施工能力和经验，承担城市公共服务设施施工工程的实体。3.工程款：指甲方根据合同约定向乙方支付的施工费用。4.违约金：指乙方因违约行为向甲方支付的赔偿金。5.质保责任：指乙方在工程验收合格后，承担一定期限的工程质量保证责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前沟通，制定应急预案，必要时调整施工队伍或增加资源。2.工程质量问题：立即停工，重新施工，直至符合质量标准。3.合同争议：友好协商解决，协商不成时，依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.乙方停工或工期延误：根据合同约定计算违约金，必要时解除合同。5.未提供正式发票：要求乙方在规定时间内提供，否则依法追缴工程款。五、所有应用场景：1.