2024设计劳务分包协议范本

编号：__________2024设计劳务分包协议范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024设计劳务分包协议范本合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方的权益和义务1.3适用法律和解释第二章：分包工程概述2.1分包工程的范围和内容2.2分包工程的目标和要求2.3分包工程的进度和时间表第三章：分包商的义务和责任3.1分包商的基本义务3.2分包商的技术和质量要求3.3分包商的安全和环境保护要求第四章：发包人的义务和责任4.1发包人的基本义务4.2发包人的技术支持和配合4.3发包人的付款和结算第五章：合同价格和支付5.1合同价格的确定和调整5.2支付方式和时间5.3价款结算和发票开具第六章：工期和进度6.1工期的规定和延长6.2进度的监控和协调6.3工期延误的处理第七章：质量控制和验收7.1质量标准和检测方法7.2验收程序和标准7.3质量问题的处理第八章：安全和环境保护8.1安全规定和措施8.2环境保护要求和措施8.3安全事故的处理第九章：变更和解除合同9.1变更的条件和程序9.2解除合同的条件和后果9.3变更和解除合同的赔偿和责任第十章：违约责任10.1分包商的违约责任10.2发包人的违约责任10.3违约赔偿和责任限制第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序和地点11.3诉讼管辖和法院第十二章：一般条款12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同的生效和终止第十三章：附录和附件13.1合同附件列表13.2技术文件和图纸13.3其他相关文件和资料第十四章：其他条款14.1合同的修订和补充14.2分包工程的变更和修改14.3合同的解除和终止合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方的权益和义务1.2.1发包人的权益和义务发包人同意按照本合同的约定，向分包商支付分包工程价款，并提供必要的配合和支持。1.2.2分包商的权益和义务分包商同意按照本合同的约定，完成分包工程，并保证工程的质量、安全和进度。1.3适用法律和解释本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章：分包工程概述2.1分包工程的范围和内容分包工程包括_________（分包工程的具体范围和内容）。2.2分包工程的目标和要求分包工程的目标是_________（分包工程的目标），要求是_________（分包工程的要求）。2.3分包工程的进度和时间表分包工程的进度时间表如下：开始日期：_________完成日期：_________第三章：分包商的义务和责任3.1分包商的基本义务分包商应按照本合同的约定，按时完成分包工程，并保证工程的质量、安全和进度。3.2分包商的技术和质量要求分包商应按照_________（技术和质量要求的具体描述）进行分包工程的施工。3.3分包商的安全和环境保护要求分包商应按照_________（安全和环境保护要求的具体描述）进行分包工程的施工。第四章：发包人的义务和责任4.1发包人的基本义务发包人应按照本合同的约定，按时支付分包工程价款，并提供必要的配合和支持。4.2发包人的技术支持和配合发包人应提供_________（技术支持和配合的具体内容）。4.3发包人的付款和结算发包人应按照本合同的约定，按时支付分包工程价款，支付方式和时间为_________（支付方式和时间）。第五章：合同价格和支付5.1合同价格的确定和调整合同价格为_________（合同价格的具体金额），合同价格不包含_________（不包含的费用）。5.2支付方式和时间支付方式为_________（支付方式），支付时间为_________（支付时间）。5.3价款结算和发票开具价款结算和发票开具按照_________（价款结算和发票开具的具体规定）进行。第六章：工期和进度6.1工期的规定和延长工期为_________（工期的具体天数），如有延长，应按照_________（延长工期的规定）进行。6.2进度的监控和协调发包人和分包商应共同监控和协调分包工程的进度，确保工程按时完成。6.3工期延误的处理工期延误的处理应按照_________（工期延误处理的具体规定）进行。第七章：质量控制和验收7.1质量标准和检测方法分包工程的质量标准为_________（质量标准），检测方法为_________（检测方法）。7.2验收程序和标准验收程序和标准应按照_________（验收程序和标准的具体规定）进行。7.3质量问题的处理质量问题的处理应按照_________（质量问题处理的具体规定）进行。第八章：安全和环境保护8.1安全规定和措施分包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并执行详细的安全规定和措施。8.2环境保护要求和措施分包商应遵守国家环境保护法律、法规，采取有效措施，确保施工过程中的环境保护。8.3安全事故的处理发生安全事故时，分包商应立即报告发包人和当地有关部门，并按照有关规定进行处理。第九章：变更和解除合同9.1变更的条件和程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2解除合同的条件和后果合同解除的条件和后果按照双方协商一致的结果执行。9.3变更和解除合同的赔偿和责任变更和解除合同导致的赔偿和责任，由双方根据实际情况协商确定。第十章：违约责任10.1分包商的违约责任分包商未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。10.2发包人的违约责任发包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿和责任限制违约赔偿金额不得超过合同总价款的_________（百分比）。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。11.2仲裁程序和地点仲裁地点为_________（仲裁地点），仲裁机构为_________（仲裁机构名称）。11.3诉讼管辖和法院诉讼管辖法院为_________（诉讼管辖法院）。第十二章：一般条款12.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。12.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。12.3合同的生效和终止合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。第十三章：附录和附件13.1合同附件列表附件一：分包工程详细范围和内容附件二：技术文件和图纸附件三：其他相关文件和资料第十四章：其他条款14.1合同的修订和补充合同的修订和补充须经双方书面同意。14.2分包工程的变更和修改分包工程的变更和修改应经双方协商一致，并书面确认。14.3合同的解除和终止合同的解除和终止应按照双方协商一致的结果执行。发包人（盖章）：_________年_________月_________日分包商（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对乙方的管理和监督甲方有权对乙方进行现场管理和监督，确保分包工程的质量、安全和进度符合合同要求。乙方应接受甲方的管理和监督，并积极配合。2.甲方对工程变更的决策权在分包工程过程中，若需要进行工程变更，甲方有权决定变更的内容和范围。乙方应根据甲方的决定进行相应的调整和施工。3.甲方的技术指导和培训甲方应提供必要的技术指导和培训，以确保乙方能够正确理解和执行分包工程的施工要求和技术标准。4.甲方的材料和设备提供甲方应根据分包工程的需要，提供相应的材料和设备。乙方应按照甲方的要求使用这些材料和设备，并负责维护和保管。5.甲方的付款条件和时间甲方应在乙方完成分包工程后的规定时间内支付合同价款。支付条件和时间由双方在合同中约定。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工标准和质量要求乙方应按照合同约定的施工标准和质量要求进行分包工程的施工，确保工程的质量符合甲方的要求。2.乙方的进度和工期保证乙方应保证分包工程的进度和工期符合合同约定，确保工程按时完成。若乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方的安全和环境保护措施乙方应制定并执行严格的安全和环境保护措施，确保分包工程施工过程中的安全和环境保护。4.乙方的材料和设备质量乙方应提供合同约定的材料和设备，并保证其质量符合甲方的要求。乙方应对提供的材料和设备负责。5.乙方的变更和调整权在分包工程过程中，若乙方认为需要进行工程变更或调整，乙方有权提出变更或调整的方案，并报甲方审批。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的角色和职责第三方中介作为合同的协调和管理机构，负责监督和协调甲乙双方的工作，确保分包工程的顺利进行。2.第三方中介的公正性和中立性第三方中介应保持公正和中立的态度，不偏袒任何一方，以公平公正的方式处理合同履行过程中的问题和争议。3.第三方中介的监督和检查权第三方中介有权对分包工程的施工进行监督和检查，确保工程的质量、安全和进度符合合同要求。乙方应接受第三方中介的监督和检查。4.第三方中介的调解和裁决权在合同履行过程中，若发生争议或纠纷，第三方中介有权进行调解。若调解不成，第三方中介可以根据合同约定进行裁决。5.第三方中介的费用和报酬第三方中介的费用和报酬由双方在合同中约定。第三方中介的费用应合理，并在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：分包工程详细范围和内容附件二：技术文件和图纸附件三：其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按合同约定支付价款提供不准确的技术文件和图纸未提供必要的配合和支持2.乙方违约行为未按合同约定完成分包工程工程质量不符合合同要求工期延误3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理争议未能按时进行监督和检查未能有效调解和裁决三、法律名词及解释：1.劳务分包协议：指甲方将一部分工程分包给乙方进行施工的合同。2.分包工程：指甲方在总包工程中将其一部分工作分包给乙方完成。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。4.工期延误：指分包工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期延长协议。2.工程质量问题解