2024版范文钢结构工程施工担保合同

编号：__________2024版通用范文钢结构工程施工担保合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版通用范文钢结构工程施工担保合同合同目录第一章：定义与解释1.1合同相关术语1.2合同的组成1.3合同的生效与解释第二章：合同主体2.1担保人2.2承包人2.3发包人第三章：担保范围与内容3.1担保范围3.2担保内容3.3担保期限第四章：担保金额与方式4.1担保金额4.2担保方式第五章：担保的履行5.1担保人义务5.2承包人义务5.3发包人义务第六章：合同的变更与解除6.1合同的变更6.2合同的解除第七章：违约责任7.1担保人违约责任7.2承包人违约责任7.3发包人违约责任第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的管辖法院第九章：合同的终止9.1合同终止的条件9.2合同终止的程序第十章：合同的转让10.1合同的转让条件10.2合同的转让程序第十一章：合同的续约11.1合同续约的条件11.2合同续约的程序第十二章：合同的附则12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规变化第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：定义与解释1.1本合同是指担保人、承包人和发包人之间，就钢结构工程施工所达成的担保协议。1.2本合同包括合同及附件，附件为本合同不可分割的一部分。1.3本合同的条款解释权归担保人、承包人和发包人共同所有。第二章：合同主体2.1担保人是具有独立法人资格的企业或个人，具备相应的担保能力。2.2承包人是具有独立法人资格的企业或个人，负责钢结构工程施工。2.3发包人是具有独立法人资格的企业或个人，委托承包人进行钢结构工程施工。第三章：担保范围与内容3.1担保范围包括承包人在施工过程中应承担的合同义务和责任。3.2担保内容包括承包人按期完成工程、保证工程质量、安全施工等。3.3担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。第四章：担保金额与方式4.1担保金额为承包人施工合同金额的百分比。4.2担保方式可以是现金、银行保函、担保公司担保等。第五章：担保的履行5.1担保人应保证承包人在施工过程中遵守法律法规，按期完成工程。5.2承包人应保证工程质量、安全施工，并承担因自身原因导致的工程损失。5.3发包人应按合同约定支付工程款项，并配合承包人完成工程施工。第六章：合同的变更与解除6.1合同的变更应经担保人、承包人和发包人协商一致，并书面确认。6.2合同的解除应符合合同约定或法律、法规的规定。第七章：违约责任7.1担保人未履行担保义务的，应承担违约责任，赔偿发包人和承包人损失。7.2承包人未按期完成工程、工程质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿发包人损失。7.3发包人未按约定支付工程款项的，应承担违约责任，赔偿承包人损失。第八章：争议解决8.1争议的解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第九章：合同的终止9.1合同终止的条件包括但不限于工程竣工验收合格、合同解除等。9.2合同终止的程序应符合合同约定或法律、法规的规定。第十章：合同的转让10.1合同的转让条件包括但不限于转让方与受让方协商一致、受让方具备相应的资质等。10.2合同的转让程序应经担保人、承包人和发包人同意，并书面确认。第十一章：合同的续约11.1合同续约的条件包括但不限于双方协商一致、续约条件符合法律法规等。11.2合同续约的程序与合同转让程序相同。第十二章：合同的附则12.1合同的生效条件为合同签字盖章、备案等。12.2合同的终止条件发生后，本合同自动失效。第十三章：其他约定13.1保密条款：各方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护：各方应对合同涉及的知识产权予以保护。13.3法律法规变化：如法律法规发生变化，影响本合同的履行，各方应协商一致，根据变化情况进行调整。第十四章：附件14.1附件列表：包括但不限于施工合同、工程设计文件、施工图纸等。14.2附件内容：见附件列表中所列文件。合同编号：甲方（担保人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（发包人）：_________签订日期：____年__月__日签字页：甲方签字：_________乙方签字：_________丙方签字：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1当甲方为主导时，甲方应确保乙方的施工进度和质量符合合同约定的要求。1.2甲方应负责协调与发包人之间的关系，确保乙方的施工顺利进行。1.3甲方应承担由于自身原因导致工程延期或质量问题的责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1当乙方为主导时，乙方应按期完成工程，并保证工程质量符合合同约定的要求。2.2乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。2.3乙方应承担由于自身原因导致工程延期或质量问题的责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1当有第三方中介参与时，中介费用由甲方承担。3.2第三方中介应按照合同约定履行其职责，确保合同的顺利履行。3.3第三方中介应对施工过程中的信息保密，不得泄露给无关方。附加条款四：甲方为主导时的额外保障措施4.1甲方应提供必要的施工设备和材料，确保工程的顺利进行。4.2甲方应对乙方的施工人员进行管理和监督，确保施工质量和进度。4.3甲方应定期对施工现场进行巡查，及时发现和解决施工问题。附加条款五：乙方为主导时的额外保障措施5.1乙方应配备足够的施工人员，确保工程的顺利进行。5.2乙方应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量。5.3乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工安全。附加条款六：第三方中介时的额外保障措施6.1第三方中介应具备相应的资质和经验，能够胜任中介工作。6.2第三方中介应提供专业的咨询服务，协助各方解决合同履行过程中的问题。6.3第三方中介应保持独立客观，不得偏袒任何一方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工合同2.工程设计文件3.施工图纸4.工程量清单5.材料采购合同6.施工设备租赁合同7.施工人员名单8.安全生产管理协议9.质量保证协议10.支付凭证11.工程验收报告12.担保协议13.保险单据14.法律法规要求的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程款项，视为违约。2.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，视为违约。3.乙方未按合同约定保证施工安全，导致安全事故发生，视为违约。4.发包人未按合同约定提供施工场地、施工条件或协调关系，视为违约。5.担保人未按合同约定履行担保义务，视为违约。6.第三方中介未按合同约定提供服务或泄露合同信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.钢结构工程施工：指使用钢材作为主要承重结构材料的建筑物的施工活动。2.担保人：指为承包人的施工合同履行提供担保的法人、其他组织或公民。3.承包人：指承担钢结构工程施工的法人、其他组织或公民。4.发包人：指委托承包人进行钢结构工程施工的法人、其他组织或公民。5.违约：指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的民事责任。7.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并根据合同约定承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定进行整改，直至满足质量要求，并承担相应费用。3.付款争议：甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如发生争议，可通过协商或法律途径解决。4.安全事故：乙方应加强施工现场安全管理，发生安全事故时，应立即报告并采取措施防止事故扩大，按照法律法规和合同约定承担责任。5.合同变更：各方应协商一致，并书面确认合同变更内容。五、所有应用场景：1.甲方为政府部门或企业，需要钢结构工程施工，