![建设工程网签合同(5份合同范本)_第1页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/36/2B/wKhkGGaQT0qAW_4bAAD-ypOntWw952.jpg)
![建设工程网签合同(5份合同范本)_第2页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/36/2B/wKhkGGaQT0qAW_4bAAD-ypOntWw9522.jpg)
![建设工程网签合同(5份合同范本)_第3页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/36/2B/wKhkGGaQT0qAW_4bAAD-ypOntWw9523.jpg)
![建设工程网签合同(5份合同范本)_第4页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/36/2B/wKhkGGaQT0qAW_4bAAD-ypOntWw9524.jpg)
![建设工程网签合同(5份合同范本)_第5页](http://file4.renrendoc.com/view5/M00/36/2B/wKhkGGaQT0qAW_4bAAD-ypOntWw9525.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程网签合同(5份合同范本)建设工程网签合同(5份合同范本)设工程网签合同(5份合同范本)【第1份】网签版建设工程合同范x甲方:乙方:经甲乙双方协商,由乙方承担探矿工程,为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议:一、工程项目:单孔孔深<200(如果超过200应由甲乙双方协议再定)二、钻孔直径:钻孔φ75,如果遇到特殊情况不得<φ60三、单价:(不含税)。四、总工程量五、甲方责任和义务:1、甲方责任钻孔设计,孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。2、甲方责任负责三通一平(电、水、路)场地平整及外部协调。3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题,如搬家人力不够由甲方给予协调。4、甲方提供乙方人员住宿(伙食、日常生活等自理)。5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失,由甲方赔偿乙方的误工费(按实际标准计算),如当地百姓阻挠施工等,不可抗拒力除外。六、乙方责任和义务1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。2、乙方负责钻孔质量,严格按照六大指标执行。七、工程验收及付款方式:1、工程验收:单孔完工后,由甲方进行验收,验收合格后,以实际进尺计算工程费。2、付款方式:用现金支付,甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元,乙方来回往返车费由甲方承担(元)。全部工程结束后,甲方扣除乙方进场费用,一周内结算清。3、甲方支付给乙方工程费用(单孔结算),不得超过一周。八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下,甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。九、其它:本协议未及事宜,由甲乙双方协商解决。十、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,本合同由双方代表签字之日起生效。甲方(签字):乙方(签字):年月日年月日【第2份】网签版建设工程合同样本甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,就215电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。一、工程名称:215电站机电设备安装工程二、工程地点:三、工程内容:详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在215年215月份进场施工,215年215月215日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月215元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式:工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任:甲方:1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。乙方:1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收:1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理:1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁:1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十一、其他:1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。1)设计图纸及招投标文件的技术要求。2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。3)设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。十三、合同份数:本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。甲方:乙方:法人代表(委托人):法人代表(委托人):联系电话:联系电话:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号【第3份】网签版建设工程合同模板甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,关于巨格段26公里基层、面层两层料运输有关事项达成如下:一、甲方将26公里基层、面层两层料的运输项目承包给乙方,具体事宜如下:1、施工位置及范围:(1)位置:扎旗巨日河至民主,桩号:000xxxx6000共计26(2)装料位置桩号:6800(3)运料位置:26路线上2、承包方式:(1)单价包死0.6元.(2)计算:承包金额0.6元吨数平均距离其中:0.6元为单价吨数运输车走地称,机器打印数据的净重平均距离运输车起点至卸料起点距离车辆卸料起点至卸料终点2(3)支付方式:每五天支付一次完成的工程运输款。二、甲乙双方承诺1、甲方承诺:(1)负责在甲方工作段000xxxx6000施工范围的交警、路政的协调关系。(2)每五天及时支付乙方完成的运输承包费。(3)积极协调配合乙方施工。2、乙方承诺:(1)先进场翻斗车15台,运行过程保证完好12台,确保摊铺机、拌和机不能因为没有运输车而停机。不管任何理由,不完成甲方的26黑白两料的运输任务绝不退场。如若退场愿意承担因乙方退场而给甲方带来的一切经济损失,并承担相关法律责任。车辆在装料运行时,发生故障及时在有效时间内修好,如因车辆不能行走,造成摊铺料损失,应按价赔偿。(4)车辆工作时间跟随现场拌和机、摊铺机运行时间同步,不会影响甲方施工进度,否则自愿承担甲方损失。(5)对不影响甲方进度,同时也保证车辆及驾驶员安全,每台车配备两名司机作业。(6)听从现场管理人员指挥,如未按要求造成洒料或其它事情造成损失,乙方自负。(7)不打架斗殴,遵纪守法,有事找甲方负责人协商解决。(8)乙方进入甲方现场,整个车队管理自负,包括后勤、用油、安全等方面。三、甲乙双方若一方不遵守合同,给对方造成经济损失,应由造成方赔偿对方全部经济损失。四、补充内容五、未尽事宜,双方协商解决,或依法向人民法院起诉。六、合同解除条件为甲方路面摊铺项目结束时终止。七、合同一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字生效,并具有法律效益。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日【第4份】网签版建设工程合同发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上,就区鳝溪后溪新xx业委会要求中标工程量清单中除消防设备更换由乙方自行进行施工一事,达成一致意见,特签订本合同。第一条工程概况1、工程名称:区鳝溪后溪新xx改造工程2、工程地点:市区鳝溪后溪新苑第二条承包范围1、按甲方(或业主)提供的区鳝溪后溪新xx改造工程工程施工图纸,具体内容为:生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣传栏、电梯维修开通及图纸中所示其他内容。具体详见清单第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。(二)结算办法:1、本合同价款采用2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准,实际工程量按实际竣工工程量决算,单价执行报价书中单价。(三)合同文件组成及解释顺序:组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)投标书及其附件(3)标准、规范及有关技术文件(4)图纸(5)工程量清单及招标文件(6)工程报价单第四条工期:按照中标合同书所罗列一致。工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止。第五条工程质量及验收标准1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格,乙方应自行整改到再次验收合格为止,在这其中甲方不承担任费用和责任,如果因此被扣除工程款,甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除,(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付),乙方不得有任何意见并且自行承担责任,如果乙方没有整改或整改不到位,甲方有权自行整改,整改的费用由乙方工程款中扣除。2、验收的依据和标准:以甲乙双方确认的施工图纸及说明,有关设计变更和技术交底及会议纪要,国家颁布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准第六条工程总价款及付款方式(一)工程总价款工程总价款为人民币(大写):肆拾伍万元整元(小写:450000.00元),按本合同约定的结算办法进行结算。工程由于是包干总价的模式,所以不会进行工程增补。(二)付款方式根据主管部门付款方式进行,工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项,乙方出据由区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据,并注明工程款项及内容。第七条双方义务一、甲方(或业主)责任8.1甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份,并组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。8.2协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系,保证乙方的施工作业面。8.3负责现场管理及工程质量等工作,合同期间若有变更,应及时通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。二、乙方责任8.编制施工组织设计,并于开工前提供给甲方(或业主)审查,做好施工进度、材料进场等各项工作,主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。8.严格按照设计图纸施工,确保定位、放线正确无误,根据有关规程规范做好各工种、工序交接。8.保证质量与安全,做到文明施工,遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度,并承担与之相关的一切责任。8.在乙方未竣工验收前做好成品保护工作,期间若发生损坏,乙方自费予以修复。8.按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。合同期间乙方如需变更该人选,应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。8.2.6按甲方要求自行完成工程竣工图竣工文件及验收文件,其中包括提供设备及材料的检测报告及合格证书等等。第八条违约责任1、甲方(或业主)逾期付款的,每逾期日,按应付而未付款的1向乙方支付违约金。2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的(含分期预验收),每逾期日,按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。第九条竣工验收:采取分期完工预验收,全部完工终验收。1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方(或业主)提供完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。2、工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。第十条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决如果协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十二条其它1、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,每份均具同等法律效力。3、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。4、本合同自双方签字、盖章后生效。甲方:(公x)乙方:(公x)法定代表人:法定代表人:或授权签约人):(或授权签约人):签订日期:年月日【第5份】网签版建设工程合同样书甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,就赵xx一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。一、工程名称:赵xx一级电站机电设备安装工程二、工程地点:三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及xx税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期及进度:1、根据甲乙双方商定,乙方在年月日前进场施工,年月日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。六、付款方式:1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金年质保期满后支付。3、乙方在结算过程中承担“工程总价款21510%”的xx税,xx税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任:甲方:1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。乙方:1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收:1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。九、安全管理:1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人教版小学数学三年级上册《万以内的加法和减法(二)》作业设计
- 物联网概论第九章 物联网在智能交通领域的应用
- 河南省南阳市新野县2023-2024学年七年级下学期期末生物试题
- 2024-2025学年高考语文一轮复习讲义:庖丁解牛
- 2024至2030年中国食品复合膜市场现状洞察及营销前景分析报告
- 2024至2030年中国铁水脱硫喷枪市场投资分析及投资发展规划研究报告
- 2024-2030年全球与中国5乙酰基2,3二氢苯并b呋喃行业市场现状调研分析及发展前景报告
- 2024-2030年中国耐高温PET薄膜市场专题研究及市场前景预测评估报告
- 2024-2030年中国牛筋罐头市场专题研究及市场前景预测评估报告
- 2024-2030年中国汽车尿素市场专题研究及市场前景预测评估报告
- 心肺复苏(最全版)
- 气道廓清技术及护理课件
- 艺术采风教案
- 剪映入门教程课件
- 河南省苏氏宗亲分布村落
- 【小升初】苏教版2022-2023学年六年级下册数学期末升学分班考易错题模拟冲刺卷(含解析)
- 2021-2022学年四川省成都市高新区五年级下学期期末语文试卷
- 《文创产品设计》课程标准
- 第5课《水能溶解多少物质》教学设计(教科版小学三年级上册科学第一单元)
- 《现代汉语语法》PPT课件(完整版)
- 三年级班级工作计划第一学期5篇
评论
0/150
提交评论