苗圃施工合同签订判决抗诉

苗圃施工合同签订判决抗诉合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要，拟在苗圃进行施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。2.3乙方报价应为最终报价，合同签订后，除非双方协商一致，否则乙方不得以任何理由提出调整报价。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。3.3乙方如未能按约定工期完成工程，应按甲方要求支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×1%。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3乙方如因施工质量问题导致工程需要拆除或返工，一切费用由乙方承担。第五条材料供应5.1甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责供应辅助材料。5.2甲方应保证供应的材料质量符合国家相关标准，乙方应妥善保管和使用甲方供应的材料。5.3乙方如因使用不当导致材料损失或工程质量问题，一切责任由乙方承担。第六条付款方式6.1本工程的付款分为三个阶段，分别为：合同签订后支付__________%，工程进度达到__________时支付__________%，工程验收合格后支付剩余的__________%。6.2甲方支付乙方工程款时，乙方应向甲方提供等额的税务发票。6.3乙方如未能按约定完成工程，甲方有权拒绝支付相应的工程款。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2乙方如未能按约定工期完成工程，应支付逾期竣工违约金。7.3乙方如未能按约定质量完成工程，应承担相应的整改和赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕所有工程款后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应清单4.税务发票5.工程验收报告6.施工日志7.付款凭证8.逾期竣工违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未能按约定工期完成工程，属于违约行为。2.乙方未能按约定质量完成工程，属于违约行为。3.乙方擅自调整报价，属于违约行为。4.乙方未按甲方要求使用甲方供应的材料，属于违约行为。5.甲方未按约定支付工程款，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整当事人之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑行业活动的法律规范总称。3.工期：指合同约定的完成工程的时间。4.逾期竣工违约金：指乙方未能按约定工期完成工程所需支付的违约金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：乙方应增加施工人员，优化施工方案，确保工程按进度进行。2.材料质量问题：甲方应加强对供应材料的质量检查，确保材料符合国家标准。3.付款纠纷：双方应严格按照合同约定的付款方式进行支付，如有争议，可通过友好协商解决。4.工程质量不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.违约争议：双方可先尝试协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设项目需要，在苗圃进行施工。2.