电力施工合同纠纷解决协议模板

电力施工合同纠纷解决协议模板合同编号：__________甲方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲乙双方在电力施工过程中可能发生纠纷，为维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，特订立本电力施工合同纠纷解决协议。一、适用范围1.本协议适用于甲乙双方在电力施工过程中发生的所有纠纷。2.本协议不影响甲乙双方依法享有的合同解除、终止、变更等权利。二、纠纷解决方式1.双方应本着友好协商的原则，积极沟通，争取通过协商方式解决纠纷。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、争议解决期限1.双方应在纠纷发生之日起30日内协商解决。2.若协商不成，任何一方应在纠纷发生之日起60日内向人民法院提起诉讼。四、保密条款1.双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。2.保密期限自本协议签订之日起算，至合同履行完毕之日止。五、法律适用及争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.本协议签订地为：__________。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.电力施工合同及相关补充协议4.双方签订的保密协议5.合同履行过程中的相关邮件、短信、会议记录等沟通资料6.人民法院诉讼费收费标准复印件7.合同签订地人民法院联系方式二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定履行义务，如延期交付、工程质量不符合约定等。2.乙方未按照合同约定履行义务，如延期支付款项、提供的材料不符合要求等。3.双方未按照合同约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等。4.双方在纠纷解决期限内未能协商解决，一方未在规定时间内提起诉讼。三、法律名词及解释：1.电力施工合同：双方为完成电力施工工程，明确双方权利义务的协议。2.违约行为：合同一方或双方未履行合同约定的义务。3.纠纷解决方式：双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。4.保密义务：双方在合同履行过程中，对获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。5.人民法院：中华人民共和国司法机关，负责审理民事案件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：及时沟通，甲方指派专业人员监督整改，必要时暂停施工。3.款项支付争议：解决办法：双方核对合同价款，按照约定支付，如有争议可通过协商或诉讼解决。4.保密义务违反：解决办法：违约方承担违约责任，赔偿对方损失，必要时终止合同。五、所有应用场景：1.电