建筑施工合作协议示例

建筑施工合作协议示例合同编号：__________建筑施工合作协议甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于：2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，同意就项目的施工事宜签订本协议。现双方达成如下协议：第一条施工范围与内容1.1乙方承担项目的施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰、装修等工程。1.2乙方应当按照甲方的要求和技术标准，完成施工范围内的全部工程。第二条施工期限2.1乙方应在本协议约定的开工日期开始施工，并按照约定的工期完成施工。2.2双方同意，工期延误的原因包括但不限于甲方原因、乙方原因、不可抗力等。2.3如果乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1乙方应保证施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。3.2乙方应按照约定的施工工艺和标准进行施工，确保工程质量。3.3甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方进行整改或重做，以保证工程质量。第四条工程款项4.1双方同意，工程款项的支付按照工程进度和质量情况进行。4.2甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款。4.3工程竣工后，经甲方验收合格，甲方应支付剩余的工程款项。4.4乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供正规发票。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。5.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。5.3甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如果协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.项目规划许可证2.施工图纸3.施工方案4.施工组织设计5.施工合同文本6.工程量清单7.材料及设备采购合同8.施工进度计划9.质量保证书10.安全文明施工保证书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成施工任务，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方提供的施工图纸、材料等不符合约定标准，认定为违约行为。5.任何一方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主或开发商。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.施工范围：指本协议约定的施工内容，包括但不限于土建、安装、装饰、装修等工程。4.施工期限：指乙方完成施工的时间范围，自开工日期起至工程竣工验收合格止。5.施工质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的情况。6.工程款项：指甲方按照工程进度和质量情况支付给乙方的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程进度。2.施工质量问题：乙方应立即整改，重做不合格工程，直至符合质量要求。3.款项支付问题：甲方应按照约定时间支付工程进度款，乙方应提供正规发票。4.合同争议：双方可通过友好协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为项目业主或开发商，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。2.适用于各类建筑项目的施工合作，