北京建筑工程合同范本

北京建筑工程合同范本合同编号：__________合同各方当事人：甲方：乙方：鉴于：甲方为工程项目的业主，具备工程项目的建设、管理、监督等权利；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务；双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同主体2.1甲方主体资格：__________2.2乙方主体资格：__________第三条合同价格3.1合同价格：__________3.2价格调整：__________3.3支付方式：__________第四条工程质量4.1质量标准：__________4.2质量保证：__________4.3质量验收：__________第五条工程进度5.1施工期限：__________5.2进度计划：__________5.3延期违约责任：__________第六条材料设备6.1材料设备供应：__________6.2质量标准：__________6.3验收移交：__________第七条施工安全7.1安全生产：__________7.2安全事故处理：__________7.3环保要求：__________第八条变更与解除8.1合同变更：__________8.2合同解除：__________第九条争议解决9.1争议解决方式：__________9.2诉讼管辖：__________9.3仲裁委员会：__________第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效：__________10.2合同变更：__________10.3合同解除：__________第十一条其他约定11.1保密条款：__________11.2知识产权：__________11.3不可抗力：__________11.4违约责任：__________11.5合同的解释：__________11.6合同的补充：__________第十二条合同的份数本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.安全生产管理制度5.环保措施方案6.工程质量保证书7.材料设备供应清单8.工程进度计划表9.付款凭证和收据10.变更和解除合同的书面协议11.争议解决的仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方使用不符合合同规定的材料或设备，视为违约。4.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。5.甲方未按约定提供施工条件或所需资料，视为违约。6.双方未达成书面变更或解除协议，擅自变更或解除合同，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托人或发包人，负责工程的建设和管理。2.乙方：指合同中的承包人或施工单位，负责工程的施工。3.工程量清单：指明细列出工程各项工作的名称、数量和工程量的清单。4.施工组织设计：指为完成工程施工任务而制定的组织管理、施工方法、施工进度等方面的设计文件。5.安全生产管理制度：指为保证工程施工过程中的安全生产而制定的管理制度。6.环保措施方案：指为满足工程施工过程中的环保要求而制定的措施方案。7.工程质量保证书：指乙方对工程质量承担保证责任的书面文件。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定，乙方应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金或采取措施赶工。2.工程质量问题：解决办法：甲方有权要求乙方修复或重新施工，并承担由此产生的费用。严重质量问题可能导致合同解除。3.材料设备不合格：解决办法：乙方应承担更换不合格材料设备的费用，并承担由此导致的相关损失。4.支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式和时间，甲方应按时支付工程款项。如有纠纷，可协商解决或依法解决。5.变更和解除合同：解决办法：双方应书面达成协议，并按照协议办理变更或解除合同手续。五、所有应用场景：1.建筑