2024水电暖安装工程承包施工合同

编号：__________2024水电暖安装工程承包施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024水电暖安装工程承包施工合同合同目录第一章：合同总则1.1合同双方1.2合同签订日期与有效期1.3合同目的与原则1.4法律法规1.5合同文件的组成第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与内容2.4工程预算与投资2.5工程进度与交付日期第三章：承包商的责任与义务3.1承包商的资质与经验3.2承包商的技术方案与设计3.3承包商的施工组织与管理3.4承包商的材料与设备3.5承包商的安全生产与质量保证3.6承包商的售后服务与维护第四章：发包人的责任与义务4.1发包人的项目审批与资金保障4.2发包人的协调与配合4.3发包人的现场管理4.4发包人的变更与调整4.5发包人的支付与结算第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定与调整5.2预付款与进度款5.3尾款与支付条件5.4价格争议的解决第六章：工期与进度6.1工期的约定与延长6.2进度计划的编制与执行6.3工期延误的责任6.4工程提前交付的条件与奖励第七章：质量与标准7.1工程质量的验收标准7.2材料与设备的标准7.3施工工艺与操作规程7.4质量问题的处理7.5质量保证与售后服务第八章：安全生产与环保8.1安全生产的责任与措施8.2安全事故的处理8.3环保要求与措施8.4职业健康安全第九章：变更与调整9.1合同变更的条件与程序9.2工程内容的变更9.3价格与工期的调整9.4变更引起的其他合同条款的调整第十章：违约责任10.1承包商的违约行为与责任10.2发包人的违约行为与责任10.3违约责任的赔偿与解决第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁与诉讼11.3争议解决的时效第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序与责任12.3合同终止后的善后处理第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让与分包第十四章：附件14.1工程设计文件14.2施工图纸与技术规范14.3合同价款明细表14.4安全生产与环保措施方案14.5其他相关文件合同编号_________第一章：合同总则1.1合同双方1.1.1承包商全称：_________1.1.2发包人全称：_________1.2合同签订日期与有效期1.2.1签订日期：_________1.2.2有效期：自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。1.3合同目的与原则1.3.1目的：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同，明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量和进度，实现共赢。1.4法律法规1.4.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。1.5合同文件的组成(1)合同；(2)附件：包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等；(3)其他双方约定的文件。第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模与内容2.3.1规模：_________2.3.2内容：_________2.4工程预算与投资2.4.1预算：本工程预算总金额为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。2.4.2投资：_________2.5工程进度与交付日期2.5.1进度：按照双方约定的时间表进行。2.5.2交付日期：工程验收合格后，承包商应按照约定的时间交付工程。第三章：承包商的责任与义务3.1承包商的资质与经验3.1.1承包商应具备相应的资质，并具有与工程规模和难度相适应的施工经验。3.2承包商的技术方案与设计3.2.1承包商应根据工程特点和发包人的要求，制定合理的施工方案和技术措施。3.3承包商的施工组织与管理3.3.1承包商应按照施工方案，组织和管理施工过程，确保工程质量和进度。3.4承包商的材料与设备3.4.1承包商应按照设计和规范要求，采购、运输、保管和使用材料和设备。3.5承包商的安全生产与质量保证3.5.1承包商应遵守国家安全生产法律、法规，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。3.5.2承包商应按照有关标准、规范和设计要求，保证工程质量，确保工程质量达到优良等级。3.6承包商的售后服务与维护3.6.1承包商应按照约定的保修期限和保修范围，对工程进行售后服务与维护。第四章：发包人的责任与义务4.1发包人的项目审批与资金保障4.1.1发包人应按照国家法律法规和合同约定，办理工程审批、核准或备案手续。4.1.2发包人应按照合同约定，及时提供工程款项。4.2发包人的协调与配合4.2.1发包人应协调解决工程实施过程中，与工程相关的各种问题。4.2.2发包人应配合承包商完成工程验收、投运等工作。4.3发包人的现场管理4.3.1发包人应对施工现场进行有效管理，确保施工环境符合工程要求。4.4发包人的变更与调整4.4.1发包人不得无故变更或调整合同约定的工程内容、规模、质量标准等。4.5发包人的支付与结算4.5.1发包人应按照合同约定的付款方式、付款时间，支付工程款项。4.5.2工程验收合格后，发包人应按照约定的时间办理结算手续。第八章：变更与调整8.1合同变更的条件与程序8.1.1变更条件：合同执行过程中，由于不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需要变更的。8.1.2变更程序：变更申请应由提出方以书面形式提交给对方，并由双方协商一致后签署书面变更协议，作为本合同的附件。8.2工程内容的变更8.2.1变更内容：包括工程规模、工程量、工程质量标准等。8.2.2变更后的工程内容：经双方协商一致后确定的变更内容。8.3价格与工期的调整8.3.1价格调整：变更导致合同价格变化的，双方按照约定的价格调整方式进行调整。8.3.2工期调整：变更导致工期变化的，双方协商确定新的工期。8.4变更引起的其他合同条款的调整8.4.1变更协议应明确变更引起的其他合同条款的调整内容。第九章：违约责任9.1承包商的违约行为与责任9.1.1违约行为：包括不按约定履行合同义务、工程质量不符合约定等。9.1.2违约责任：承包商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2发包人的违约行为与责任9.2.1违约行为：包括不按约定支付工程款、不配合施工等。9.2.2违约责任：发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任的赔偿与解决9.3.1赔偿金额：根据违约方的违约程度和损失大小确定。9.3.2解决方式：双方可通过协商解决，协商不成的，可依法解决。第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.1.1协商解决：双方通过友好协商解决争议。10.1.2调解解决：协商不成的，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.1.3仲裁解决：双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。10.1.4诉讼解决：双方同意将争议提交人民法院诉讼。10.2仲裁与诉讼10.2.1仲裁地点：_________10.2.2诉讼地点：_________10.3争议解决的时效10.3.1争议一方应在知道或应当知道权益受到侵害之日起一年内提出争议解决要求。第十一章：合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.1.1工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务。11.1.2不可抗力导致合同无法履行。11.1.3双方协商一致终止合同。11.2合同解除的程序与责任11.2.1解除协议：双方协商一致后签署书面解除协议。11.2.2解除后的责任：双方按照解除协议约定承担相应责任。11.3合同终止后的善后处理11.3.1工程资料交接：双方按照约定办理工程资料交接手续。11.3.2结算与付款：双方按照约定办理结算和支付手续。第十二章：其他约定12.1保密条款12.1.1双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。12.2知识产权保护12.2.1双方应尊重并保护对方的知识产权。12.3不可抗力12.3.1不可抗力事件：包括自然灾害、社会事件等。12.3.2不可抗力后果：双方按照约定承担相应责任。12.4合同的转让与分包12.4.1转让条件：双方协商一致，并书面确认。12.4.2分包要求：分包工程应符合相关法律法规和合同约定。第十三章：附件13.1工程设计文件13.1.1文件内容：包括设计说明书、施工图纸等。13.1.2提交时间：合同签订后_________天内。13.2施工图纸与技术规范13.多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方变更权甲方在不违背合同精神和法律法规的前提下，有权根据项目实际需要对工程内容、规模、质量标准等进行变更。变更时，甲方应提前书面通知乙方，并协商一致后签署书面变更协议。1.2甲方验收权甲方对工程质量拥有最终验收权。工程完成后，乙方应按照约定时间向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的约定时间内进行验收。如甲方对工程质量有异议，乙方应按照甲方要求进行整改。1.3甲方支付条件甲方支付工程款项的条件为：乙方按照合同约定完成工程，并经过甲方验收合格。甲方应在验收合格后的约定时间内支付工程款项。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方工期保障乙方应保证工程按照约定的工期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。2.2乙方质量保障乙方应对工程质量负全责。工程完成后，乙方应按照约定时间向甲方提交工程验收申请。如甲方对工程质量有异议，乙方应承担整改责任，并承担因质量问题导致的损失。2.3乙方保密义务乙方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。未经甲方许可，乙方不得向第三方泄露相关信息。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，协助双方按期完成工程。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介费用应在合同中约定支付方式及时间。3.3第三方中介的决策效力第三方中介的调解结果经双方确认后具有约束力。如双方对调解结果有异议，可依法解决。附加说明：1.本合同附加条款旨在明确甲方、乙方及第三方中介在合同履行过程中的权利义务，以确保合同的顺利执行。2.附加条款一中的甲方变更权、验收权及支付条件，体现了甲方在工程实施过程中的主导地位。3.附加条款二中的乙方工期保障、质量保障及保密义务，体现了乙方在工程实施过程中的责任与义务。4.附加条款三中的第三方中介职责、费用及决策效力，体现了第三方中介在协调双方关系、解决争议中的作用。5.各方在履行合同过程中，应严格遵守法律法规，尊重合同精神，确保工程质量、进度和安全。6.本附加条款未尽事宜，双方可协商补充。如双方对附加条款有异议，可依法解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸技术规范2.施工图纸与技术规范施工图纸技术规范3.工程量清单工程量清单4.材料与设备采购清单材料采购清单设备采购清单5.安全生产与环保措施方案安全生产方案环保措施方案6.工程验收报告工程验收合格证书7.变更协议书面变更协议8.调解协议书面调解协议9.履约证书履约证书二、违约行为及认定：1.承包商的违约行为不按约定履行合同义务工程质量不符合约定工期延误2.发包人的违约行为不按约定支付工程款不配合施工变更工程内容、规模、质量标准等不当3.违约行为的认定违约行为的认定标准违约责任的承担方式违约金的计算方法三、法律名词及解释：1.合同法合同的订立合同的履行合同的变更合同的解除2.不可抗力不可抗力的定义不可抗力的后果3.知识产权知识产权的保护知识产权的转让4.分包分包的定义分包的条件分包的责任四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延迟等