2024版建设工程施工劳务分包合同范本3

编号：__________2024版建设工程施工劳务分包合同范本3甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工劳务分包合同范本3合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章：劳务分包工程内容及范围2.1劳务分包工程的基本情况2.2劳务分包工程的施工范围2.3劳务分包工程的质量要求第三章：劳务分包方的义务与责任3.1劳务分包方的义务3.2劳务分包方的责任3.3劳务分包方的权利第四章：施工安全管理4.1劳务分包方的安全管理责任4.2施工安全事故的处理4.3安全防护措施的落实第五章：施工进度与质量控制5.1施工进度的控制与协调5.2施工质量的控制与验收5.3施工过程中的变更与调整第六章：合同价格与支付6.1合同价格的确定6.2支付方式的约定6.3价款调整的条件与方法第七章：材料与设备供应7.1劳务分包方材料的供应与管理7.2施工设备的供应与管理7.3材料与设备的使用与维护第八章：工期延误与违约责任8.1工期延误的处理8.2违约责任的具体规定8.3违约责任的追究与赔偿第九章：合同争议的解决9.1争议解决的途径9.2调解与仲裁的约定9.3诉讼管辖的选择第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与责任10.3合同终止后的义务与责任第十一章：法律、法规与标准规范11.1适用法律、法规的规定11.2标准规范的引用与执行11.3合同条款与国家政策的符合性第十二章：其他约定12.1保密条款的约定12.2知识产权的保护12.3不可抗力的规定第十三章：附件13.1合同附件的清单13.2附件内容的说明与解释13.3附件的生效与替换第十四章：合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同签署的主体与代表14.3合同的生效条件与时间合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包方：（发包方全称）（1.1.2）分包方：（分包方全称）1.2合同文件的组成（1.2.1）合同协议书（1.2.2）中标通知书或委托书（1.2.3）本合同的条款（1.2.4）技术文件（1.2.5）图纸（1.2.6）已标价工程量清单（1.2.7）其他双方认为应当作为合同组成部分的文件1.3合同的生效与解释（1.3.1）合同的生效条件（1.3.2）合同的解释顺序第二章：劳务分包工程内容及范围2.1劳务分包工程的基本情况（2.1.1）工程名称：（工程全称）（2.1.2）工程地点：（工程地点）（2.1.3）工程规模：（工程规模描述）（2.1.4）工程性质：（工程性质描述）2.2劳务分包工程的施工范围（2.2.1）分包工程的范围（2.2.2）分包工程的界限（2.2.3）分包工程的主要工作内容2.3劳务分包工程的质量要求（2.3.1）分包工程的质量标准（2.3.2）质量验收程序（2.3.3）质量问题的处理第三章：劳务分包方的义务与责任3.1劳务分包方的义务（3.1.1）提供合格的施工人员（3.1.2）按期完成施工任务（3.1.3）遵守施工现场的管理规定（3.1.4）负责施工过程中的安全防护3.2劳务分包方的责任（3.2.1）对分包工程的施工质量负责（3.2.2）对分包工程的安全生产负责（3.2.3）对分包工程的材料和设备负责（3.2.4）对分包工程的现场环境负责3.3劳务分包方的权利（3.3.1）获得约定的劳务报酬（3.3.2）对分包工程的技术要求提出建议（3.3.3）对分包工程的变更提出意见第四章：施工安全管理4.1劳务分包方的安全管理责任（4.1.1）制定施工安全措施（4.1.2）进行安全教育培训（4.1.3）定期进行安全检查4.2施工安全事故的处理（4.2.1）安全事故的报告程序（4.2.2）安全事故的处理措施（4.2.3）安全事故的责任追究4.3安全防护措施的落实（4.3.1）安全防护设施的配置（4.3.2）安全防护设施的使用与维护（4.3.3）安全防护设施的定期检查与更新第五章：施工进度与质量控制5.1施工进度的控制与协调（5.1.1）施工进度的计划与申报（5.1.2）施工进度的监督与检查（5.1.3）施工进度的调整与变更5.2施工质量的控制与验收（5.2.1）施工质量的控制程序（5.2.2）施工质量的验收标准（5.2.3）施工质量的整改与返工5.3施工过程中的变更与调整（5.3.1）变更的程序与要求（5.3.2）变更的费用与责任（5.3.3）变更的记录与归档第六章：合同价格与支付6.1合同价格的确定（6.1.1）合同价格的构成（6.1.2）合同价格的确认程序（6.1.3）合同价格的调整条件与方法6.2支付方式的约定（6.2.1）支付的时间与方式（6.2.2）支付的金额与比例（6.2.3）支付的凭证与记录6.3价款调整的条件与方法（6.3.1）价款调整的条件（6.3.2）价款调整的方法与程序（6.3.3）价款调整的审批与执行第八章：工期延误与违约责任8.1工期延误的处理（8.1.1）工期延误的原因（8.1.2）工期延误的计算方法（8.1.3）工期延误的后果与责任8.2违约责任的具体规定（8.2.1）违约行为的界定（8.2.2）违约责任的形式与计算（8.2.3）违约责任的免除条件与程序8.3违约责任的追究与赔偿（8.3.1）违约责任的追究程序（8.3.2）违约赔偿的计算方法（8.3.3）违约赔偿的限制与例外第九章：合同争议的解决9.1争议解决的途径（9.1.1）友好协商与调解（9.1.2）仲裁委员会的选定（9.1.3）诉讼管辖的法院9.2调解与仲裁的约定（9.2.1）调解的程序与效力（9.2.2）仲裁的程序与规则（9.2.3）仲裁裁决的执行与撤销9.3诉讼管辖的选择（9.3.1）诉讼管辖的法律依据（9.3.2）诉讼管辖的法院范围（9.3.3）诉讼过程中的证据规则第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序（10.1.1）变更的条件与理由（10.1.2）变更的程序与通知（10.1.3）变更的效力与后果10.2合同解除的条件与责任（10.2.1）解除的条件与理由（10.2.2）解除的程序与通知（10.2.3）解除后的责任与义务10.3合同终止后的义务与责任（10.3.1）合同终止的条件（10.3.2）合同终止的程序（10.3.3）合同终止后的清理与结算第十一章：法律、法规与标准规范11.1适用法律、法规的规定（11.1.1）合同适用的法律（11.1.2）合同适用的法规（11.1.3）法律、法规的冲突解决11.2标准规范的引用与执行（11.2.1）引用标准的名称与编号（11.2.2）执行标准的要求与检查（11.2.3）标准变更的应对措施11.3合同条款与国家政策的符合性（11.3.1）合同条款的合法性（11.3.2）合同与国家政策的协调（11.3.3）合同与国家政策的冲突解决第十二章：其他约定12.1保密条款的约定（12.1.1）保密信息的范围与定义（12.1.2）保密信息的保护措施与期限（12.1.3）违反保密条款的责任与后果12.2知识产权的保护（12.2.1）知识产权的种类与范围（12.2.2）知识产权的保护措施与程序（12.2.3）知识产权侵权的责任与赔偿12.3不可抗力的规定（12.3.1）不可抗力的界定与证明（12.3.2）不可抗力对合同的影响（12.3.3）不可抗力后的合同履行与补偿第十三章：附件13.1合同附件的清单（13.1.1）附件的名称与编号（13.1.2）附件的内容与效力（13.1.3）附件的更新与替换13.2附件内容的说明与解释（13.2.1）附件内容的解释权（13.2.2）附件内容的修改与补充（13.2.3）附件内容的争议解决13.3附件的生效与替换（13.3.1）附件的生效条件与时间（13.3.2）附件的替换程序与要求（13.3.3）附件的失效条件与后果第十四章：合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点（14.1.1）签署时间（14.1.2）签署地点14.2多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对乙方的指令甲方有权对乙方的工作进行监督和指导，以确保工程进度和质量的符合要求。乙方应接受甲方的合理指令，并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方对工期的要求甲方要求乙方按照约定的工期完成施工任务。若乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权根据工程进度对乙方进行工期延误的计算，并要求乙方支付相应的违约金。1.3甲方对质量的控制甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督和检查。若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担整改和返工的责任。甲方有权要求乙方对不合格的工程部分进行整改，直到符合合同约定的质量要求。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工义务乙方应按照合同约定和甲方的要求，完成施工任务。乙方应保证施工过程中的安全和质量，并承担因自身原因导致的工期延误和质量问题的责任。2.2乙方的保密义务乙方应对甲方提供的保密信息予以保密，不得泄露给第三方。乙方应采取适当的措施保护甲方的知识产权和商业秘密，并承担违约责任。2.3乙方的赔偿责任乙方因自身原因造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。包括但不限于因工期延误、质量问题或其他乙方原因导致的甲方损失。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应按照合同约定，及时作出判断和决定，并协助双方履行合同义务。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬应按照合同约定进行支付。甲方和乙方应按时支付第三方中介的费用，包括但不限于仲裁费、律师费等。3.3第三方中介的决定第三方中介作出的决定应为终局性决定，双方均应接受并履行。若双方对第三方中介的决定有异议，可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定和甲方的要求完成施工任务，或施工质量不符合合同约定。2.乙方未遵守甲方对工期的要求，导致工期延误。3.乙方未妥善保护甲方的保密信息，导致信息泄露。4.乙方未按照第三方中介的决定履行合同义务。5.甲方未按时支付乙方劳务报酬或材料费用。6.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。7.第三方中介未公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指施工企业将其所承包的工程中的部分非主体、非关键性工程分包给其他施工单位或个人施工的经济合同。2.工期延误：因乙方原因导致工程进度滞后于合同约定的时间。3.违约金：一方违约时，根据违约程度给对方支付的经济赔偿。4.第三方中介：指在合同履行过程中，由双方共同选定的中介机构，负责协调、解决合同争议和问题。5.保密信息：指合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后，乙方应立即与甲方沟通，制定整改措施，必要时增派施工人员或调整施工计划。2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，并根据实际情况承担相应责任。3.遇