2024版假山施工合同书园林工程

编号：__________2024版假山施工合同书园林工程甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版假山施工合同书园林工程合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3假山施工合同的定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：施工内容与要求3.1假山施工内容3.2假山施工要求3.3施工材料要求3.4施工质量标准第四章：工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误责任第五章：合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工验收合格后的支付第六章：甲乙双方的责任与义务6.1甲方责任与义务6.2乙方责任与义务第七章：工程变更7.1工程变更的条件7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用与时间调整第八章：竣工验收与保修8.1竣工验收条件8.2竣工验收程序8.3保修期限与范围8.4保修责任与处理第九章：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力因素导致的违约第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院10.3仲裁机构第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同的变更程序11.3合同解除条件与后果第十二章：其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3法律适用与解释第十三章：附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3材料合格证13.4其他相关文件第十四章：合同的签订与份数14.1合同签订日期14.2合同签订地点14.3合同份数及分发单位合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________1.1甲方地址：_________1.2乙方名称：_________1.2乙方地址：_________1.3假山施工合同：本合同是指甲方委托乙方按照约定的设计图纸、技术规范和工程量清单等内容，在甲方指定的地点和期限内完成假山施工工程，并支付合同价款，双方的权利、义务和责任由本合同规定的合同。第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程预算：本工程预算总金额为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。第三章：施工内容与要求3.1假山施工内容：乙方应按照甲方的要求完成假山的全部施工内容，包括但不限于：_________3.2假山施工要求：乙方应按照设计图纸、技术规范和工程量清单等要求进行施工，保证施工质量符合相关标准和要求。3.3施工材料要求：乙方应按照甲方要求及合同约定选用合格的施工材料，并提供材料合格证明。3.4施工质量标准：乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准，包括但不限于：_________第四章：工期与进度4.1施工期限：本工程的施工期限为：_________。4.2施工进度计划：乙方应按照约定的工期制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3工期延误责任：因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第五章：合同价格与支付5.1合同总价：本合同的总价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2支付方式：甲方支付乙方施工款项的方式为：_________5.3进度付款：甲方根据乙方的工程进度按约定的比例支付施工款项。5.4竣工验收合格后的支付：本工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的合同款项。第六章：甲乙双方的责任与义务6.1甲方责任与义务：甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件，并支付合同价款。6.2乙方责任与义务：乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量符合相关标准和要求。第七章：工程变更7.1工程变更的条件：合同执行过程中，如遇到不可抗力等因素导致工程变更，双方可协商变更。7.2工程变更的程序：工程变更应由甲方提出，双方协商一致后，签订书面变更协议。7.3工程变更的费用与时间调整：变更费用和时间调整按照双方协商确定的方式计算和调整。第八章：竣工验收与保修8.1竣工验收条件：乙方在合同约定的施工期限内完成施工，向甲方提交完整的竣工资料和验收报告。8.2竣工验收程序：甲方收到乙方的竣工资料和验收报告后，按约定组织验收。8.3保修期限与范围：乙方对施工质量承担保修责任，保修期限自竣工验收合格之日起计算，保修范围包括但不限于：_________8.4保修责任与处理：乙方在保修期内负责维修或更换因施工原因造成的损坏部分。第九章：违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。9.2乙方违约责任：乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。9.3不可抗力因素导致的违约：因不可抗力导致一方不能履行合同，该方不承担违约责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院：本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。10.3仲裁机构：如双方约定仲裁解决争议，仲裁机构为_________。第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同解除条件与后果：合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的有关事宜。第十二章：其他条款12.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。12.2知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。12.3法律适用与解释：本合同适用_________法律，本合同的最终解释权归甲方所有。第十三章：附件13.1施工图纸：本合同所附施工图纸为本合同的组成部分。13.2技术说明书：本合同所附技术说明书为本合同的组成部分。13.3材料合格证：本合同所附材料合格证为本合同的组成部分。13.4其他相关文件：本合同所附其他相关文件为本合同的组成部分。第十四章：合同的签订与份数14.1合同签订日期：本合同于_________年_________月_________日签订。14.2合同签订地点：_________。14.3合同份数及分发单位：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：_________甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________乙方（盖章）：_________合同编号：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并保证材料的质量符合合同要求。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整和改进。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程需要对施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方验收权：甲方有权对工程进行验收。乙方应在合同约定的时间内完成施工，并按照甲方的要求提交完整的竣工资料和验收报告。1.5甲方支付权：甲方有权按照合同约定的付款方式和进度支付合同价款。乙方应提供相应的收款凭证。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量保证：乙方应对施工质量承担全部责任。乙方应按照合同约定和国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量符合要求。2.2乙方工期保证：乙方应保证按照合同约定的工期完成施工。乙方应按照约定的进度计划进行施工，并承担因工期延误引起的违约责任。2.3乙方材料质量保证：乙方应保证使用的材料符合合同要求和质量标准。乙方应提供材料合格证明，并承担因材料质量问题引起的责任。2.4乙方保密义务：乙方应对合同内容和甲方的商业秘密予以保密。乙方不得泄露甲方的商业秘密给任何第三方。2.5乙方维修保修义务：在保修期限内，乙方应对因施工原因造成的工程损坏负责维修或更换。乙方应按照甲方的要求及时处理维修保修事宜。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。甲方应按照约定支付第三方中介的费用。3.3第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不代表任何一方利益，公正中立地处理合同履行过程中的问题。3.4第三方中介的调解权：第三方中介有权对合同履行过程中的争议进行调解。调解结果双方应予以尊重，并按照调解结果履行合同。3.5第三方中介的退出：第三方中介在履行合同过程中出现严重失误或失职，甲乙双方均有权要求第三方中介退出。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术说明书3.材料合格证4.工程量清单5.施工进度计划6.竣工资料和验收报告7.收款凭证8.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付合同价款未按约定提供施工场地和条件未按约定组织验收擅自变更施工内容或解除合同2.乙方违约行为：未按约定完成施工任务施工质量不符合要求未按约定采购材料或使用不合格材料工期延误3.第三方中介违约行为：未履行协调和调解职责泄露甲方商业秘密未保持独立性或公正中立严重失误或失职三、法律名词及解释：1.假山施工合同：指甲方委托乙方按照约定的设计图纸、技术规范和工程量清单等内容，在甲方指定的地点和期限内完成假山施工工程，并支付合同价款，双方的权利、义务和责任由本合同规定的合同。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的条件。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.保修期限：指乙方对施工质量承担保修责任的时间期限。5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行调解或裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：不可抗力、甲方原因、乙方原因等。解决办法：协商调整工期、甲方同意顺延、乙方承担违约责任等。2.材料质量问题：原因：乙方采购不合格材料、甲方指定供应商问题等。解决办法：更换不合格材料、甲方重新指定供应商、乙方承担责任等。3.设计变更：原因：甲方要求、设计缺陷等。解决办法：协商确定变更内容、调整合同价款和工期等。4.保密泄露：原因：乙方泄露、第三方中介泄露