《建设工程招投标与合同管理 第2版》 课件 第5章 建设工程勘察设计合同管理

第五章建设工程勘察、设计合同管理主目录5.15.25.35.4建设工程勘察、设计合同概述建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察、设计合同的履行建设工程勘察、设计合同的管理主目录5.1建设工程勘察、设计合同概述5.1建设工程勘察、设计合同概述建设工程勘察、设计合同的法律规范建设工程勘察、设计合同的发包建设工程勘察、设计合同示范文本5.1建设工程勘察、设计合同的法律规范建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的协议。建设单位或有关单位称为发包方，勘察、设计单位称为承包方。根据勘察、设计合同，承包方完成发包方委托的勘察、设计项目，发包人接受符合约定要求的勘察、设计成果，并给付报酬。名称颁布或修订时间号令中华人民共和国合同法1999年3月15日主席令第15号文中华人民共和国建筑法2011年4月22日主席令第46号文建设工程勘察设计管理条例2015年6月12日国务院令第662号文中华人民共和国注册建筑师条例1995年9月23日国务院令第184号建设工程勘察设计资质管理规定2007年6月26日建设部令第160号中华人民共和国注册建筑师条例实施细则2008年1月29日建设部令第167号建设工程勘察、设计相关法律法规建设工程勘察、设计合同的法律规范5.1建设工程勘察、设计合同概述建设工程勘察、设计合同的发包建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包。发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人。工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。属于《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的强制招标范围、规模的工程勘察、设计必须实行招标发包。5.1建设工程勘察、设计合同概述建设工程勘察、设计合同示范文本建设工程勘察合同示范本《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）建设工程设计合同示范本《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）《建设工程设计合同示范文本（专业建筑工程）》（GF-2015-0210）为何设计合同范本有两个版本？主目录5.15.25.35.4建设工程勘察、设计合同概述建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察、设计合同的履行建设工程勘察、设计合同的管理主目录5.2建设工程勘察、设计合同的订立5.2建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察的内容及合同当事人订立勘察合同时应约定的内容建设工程设计的内容及合同当事人订立设计合同时应约定的内容5.2建设工程勘察内容11工程测量。包括平面控制测量、地形测量、摄影测量、线路测量和绘制测量图等工作，其目的是为建设项目的选址（选线）、设计和施工提供有关地形地貌的依据。223水文地质勘察。一般包括水文地质测绘、地球物理勘探、钻探、抽水试验、地下水动态观测、水文地质参数计算、地下水资源评价和地下水资源保护方案等工作，其目的在于提供详细的地下水源等相关水文地质资料。3工程地质勘察。包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。选址勘察主要解决工程地质的确定问题；初步勘察是为初步设计做好基础性工作；详细勘察和施工勘察主要针对建设工程地基做出评价，并为地基处理和加固基础而进行深层次勘察。建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察的内容及合同当事人建设工程勘察的内容5.2勘察人必须具备的条件建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包人通常是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。（1）依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何非法人组织和个人均不能成为承包人。（2）建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。（3）建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级范围内承揽建设工程勘察设计业务。资质等级承接范围工程勘察综合资质甲级可以承接各专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘察业务工程勘察专业资质甲级、乙级（部分专业可设丙级）可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务工程勘察劳务资质不分等级可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务工程勘察资质分类建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察的内容及合同当事人建设工程勘察合同当事人5.2订立勘察合同时应约定的内容委托任务的工作范围合同工期和勘察费用发包人应为勘察人提供的现场工作条件违约责任合同争议的最终解决方式（1）工程勘察任务（内容）。可能包括：自然条件观测；地形图测绘；资源探测；岩土工程勘察；地震安全性评价；工程水文地质勘察；环境评价；模型试验等。（2）技术要求（3）预计的勘察工程量（4）勘察工作的成果要求及提交的份数（1）开工及提交勘察成果资料的时间（2）收费标准及付费方式发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，并承担相应费用。具体包括：（1）落实土地征用、青苗树木赔偿；（2）拆除地上地下障碍物；（3）处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；（4）平整施工现场；（5）修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等；（6）勘察现场的看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业的安全保卫工作；（7）必要的生产、生活条件等临时设施的提供建设工程勘察、设计合同的订立订立勘察合同时应约定的内容5.2在建设项目的选址和设计任务书已确定的情况下，建设项目是否能保证技术上先进和经济上合理，设计将起着决定作用。按我国现行规定，一般建设项目按初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于技术复杂而又缺乏经验的项目，可以增加技术设计阶段。对一些大型联合企业，矿区和水利枢纽，为解决总体部署和开发问题，还需进行总体规划设计或方案设计。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。资质等级承接范围工程设计综合资质甲级可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务工程设计行业资质甲级、乙级（部分可设丙级）可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项（设计施工一体化资质除外）工程设计业务工程设计专业资质甲级、乙级（部分可设丙级、丁级）可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）工程设计专项资质甲级、乙级（根据需要设置等级）可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务工程设计资质分类建设工程勘察、设计合同的订立建设工程设计的内容及合同当事人建设工程设计的内容建设工程设计合同当事人5.2可能包括规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业（不含住宅小区总图）的设计，如有其它需要，则在合同中具体约定。各阶段的服务内容方案设计阶段与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作，根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整。初步设计阶段负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定。施工图设计阶段负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件，对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。

施工配合设计阶段负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题，协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作等。建设工程勘察、设计合同的订立订立设计合同时应约定的内容（房屋建筑工程设计合同）委托任务的工作范围5.2序号资料及文件名称份数提交日期1项目立项报告和审批文件各1方案开始3天前2发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）1方案开始3天前3建筑红线图，建筑钉桩图各1方案开始3天前4当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前5工程勘察报告2方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告6各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见7方案设计确认单（含初设开工令）1初步设计开始3天前8工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1初步设计开始3天前9初步设计确认单（含施工图开工令）1施工图设计开始3天前10施工图审查合格意见书1施工图审查通过后5天内11市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）1方案设计开始3天前12其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前13竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内发包人向设计人提交有关资料及文件一览表（房屋建筑工程）建设工程勘察、设计合同的订立发包人应提供的文件和资料订立设计合同时应约定的内容（房屋建筑工程设计合同）5.2设计时间在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。设计时间不包括法定的节假日。合同价格形式①单价合同。单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。②总价合同。总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。③其它价格形式。合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。约定设计费《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文建设工程勘察、设计合同的订立设计人交付设计文件的日期约定及设计费用订立设计合同时应约定的内容（房屋建筑工程设计合同）5.2与房屋建筑工程设计合同不同的约定如下：（1）委托任务的工作范围专业建设工程四个阶段的划分为：初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合。工程设计范围及各阶段服务内容仍需发包人和设计人根据行业特点及项目具体情况详细约定。（2）发包人应提供的文件和资料序号资料及文件名称份数提交日期1项目立项报告和审批文件各1初步设计开始3天前2发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求）1初步设计开始3天前3厂址选择报告、土地使用协议、建筑红线图，建筑钉桩图各1初步设计开始3天前4当地规划部门的规划意见书1初步设计开始3天前5自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告各1初步设计开始3天前6各阶段主管部门的审批意见各1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见7初步设计确认单（含非标准设备设计图开工令）1施工图设计开始3天前8非标准设备设计确认单（含施工图设计开工令）1施工图设计开始3天前9工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1施工图设计开始3天前10交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料1初步设计开始3天前11其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前12竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内建设工程勘察、设计合同的订立订立设计合同时应约定的内容（专业建设工程设计）发包人向设计人提交有关资料及文件一览表（专业建筑工程）案例分析5.2建设工程勘察、设计合同的订立某房地产开发公司（以下简称开发公司）与某设计院（以下简称设计院）签订了一份工程设计合同，由设计院承接开发公司发包的关于某大楼建设的初步设计，设计费20万元，设计期限3个月。同时，双方还约定，由开发公司提供设计所需的勘察报告等基础资料和提交时间。设计院按进度要求交付设计文件，如不能按时交付设计文件，则应承担违约责任。合同签订后，开发公司向设计院交付定金4万元。但是在提供基础资料时缺少有关工程的勘察报告。后经设计院的多次催要，开发公司才于10天交付全部资料，导致设计院加班加点仍未按时完成设计任务。在工程结算时，开发公司要求设计院减少设计费。设计院提出异议，遂产生纠纷。分析：我国行政机关在对勘察设计进行管理时，往往是作为一项制度进行管理的，但是在实践中，勘察、设计往往是两个合同。本案例中的合同就是这种情况。这个时候，对于设计合同的设计单位，提供包括勘察资料在内的设计基础资料，是发包人的义务。发包人应按时向设计人提交完整、详尽的资料和文件，这是设计人进行建设工程设计的前提和基础，也是发包人应尽的义务。发包人未按合同约定的时间提交资料，或提交资料有瑕疵的，应当承担违约责任。同时，设计人在发包人按约定提交设计基础资料之前，有权拒绝发包人相应的履行要求。《合同法》第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求；先履行一方履行债务不符合规定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”本案中，开发公司未按约定提交勘察报告，是设计院不能按约定完成设计任务的直接原因，设计院提交设计文件的时间应当顺延。并且，根据《合同法》第二百八十五条的规定，因发包人未按照期限提供必需的设计工作条件而造成设计的返工、停工或修改设计的，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用。因此，设计院还有权向开发公司索要赶工费用。主目录5.15.25.35.4建设工程勘察、设计合同概述建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察、设计合同的履行建设工程勘察、设计合同的管理主目录5.3建设工程勘察、设计合同的履行5.3建设工程勘察、设计合同的履行建设工程勘察合同的履行建设工程设计合同的履行5.3建设工程勘察合同的履行一般义务发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。还应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。除此之外，发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。发包人对上述文件资料的准确性、可靠性负责。知识产权除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。发包人的责任5.3建设工程勘察合同的履行案例分析某甲建筑公司与某乙勘察设计公司签订了勘察合同，约定由乙公司从事工程勘察。在履行合同中，乙公司数次要求甲公司提供地下埋藏物资料，甲公司认为这是乙公司的工作，拒绝配合。乙公司无奈只好自行准备。工作结束后，甲以乙工期过长，且不符合要求为由，拒绝支付价款。乙公司只好向法院提起诉讼，要求甲公司履行义务。分析：提供地下埋藏物资料是发包人的义务。如果发包人不能提供相关资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用；由此耽误的工期，也由发包方负责。发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。5.3建设工程勘察合同的履行一般义务勘察人的责任123勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。5.3建设工程勘察合同的履行勘察人的责任质量成果勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。知识产权除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。勘察合同的工期5.3建设工程勘察合同的履行勘察人应在合同约定的时间内提供勘察成果资料，勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。出现下列情况时，可以相应延长合同工期：（1）任务（内容）与技术要求变更；（2）工作量变化；（3）不可抗力影响；（4）非勘察人原因造成的停、窝工等。除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在以上情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照合同价款与调整执行。5.3建设工程勘察合同的履行勘察费用的支付合同价款的形成合同双方在专用合同条款中约定：合同当事人可选择总价合同、单价合同、其他合同价款形式中的一种合同价款形式来确保建设工程勘察合同的履行。需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照争议解决的约定处理。定金或预付款实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。5.3建设工程勘察合同的履行勘察费用的支付进度款的支付合同价款的结算可按照合同价款与调整和变更合同价款确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据合同价款与调整和变更合同价款确定的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。5.3建设工程勘察合同的履行发包人违约责任发包人违约情形发包人违约责任发包人违约情形：①合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；②发包人未按约定按时支付定金或预付款；③发包人未按约定按时支付进度款；④发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%；完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。5.3建设工程勘察合同的履行勘察人违约责任勘察人违约情形勘察人违约责任发包人违约情形：①合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；②因勘察人的原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；③因勘察人的原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；④勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。因勘察人的原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。因勘察人的原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人的原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。5.3建设工程勘察、设计合同的履行5.3建设工程勘察、设计合同的履行建设工程勘察合同的履行建设工程设计合同的履行5.3建设工程设计合同的履行发包人的责任一般义务01020304明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。5.3建设工程设计合同的履行发包人的责任工程设计质量知识产权发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。5.3建设工程设计合同的履行设计人的责任一般义务项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。123设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。5.3建设工程设计合同的履行设计人的责任设计人员一般情况下，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。工程设计质量设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。5.3建设工程设计合同的履行设计人的责任专业责任及保险设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行合同中的责任和义务。除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。知识产权发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。设计进度与期限5.3建设工程设计合同的履行设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。发包人发出的开始设计通知一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出通知,设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。因发包人原因导致工程设计进度延误,发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。发包人工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照设计人违约责任中规定的义务来承担责任。工程设计文件交付的名称、时间和份数应该在专用合同条款中约定。工程设计进度计划工程设计开始工程设计进度延误工程设计文件交付时间5.3建设工程设计合同的履行设计费用的支付合同价款的组成发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：1）工程设计基本服务费用；2）工程设计其他服务费用；3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。定金或预付款定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。进度款支付发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款。在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。合同价款的结算与支付对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。5.3建设工程设计合同的履行发包人违约责任1234合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。5.3建设工