2024一级建造师项目管理模拟卷含答案解析全套

2024年一级建造师项目管理模拟卷含答案解析一、单选题

1.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书2.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿3.关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价4.A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的是（）。A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任5.投标保证金、履约保证金和质量保证金的上限分别是项目估算价、中标合同金额和结算价的（）。A.2％，20％，10％B.3％，20％，2％C.2％，10％，3％D.3％，10％，2％6.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目7.根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证”的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员8.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，应当更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件9.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续10.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的条件是（）。A.已经取得安全生产许可证B.建设资金已落实C.有满足施工需要的施工图纸D.已经取得规划许可证11.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，错误的是（）。A.延期每次不超过3个月B.应当由建设单位提出申请C.延期最多两次D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效12.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是（）。A.警告B.罚金C.没收非法所得D.行政拘留根据《中华人民共和国车辆购置税法》规定，以下有关车辆购置税的说法，正确的是（）。A.公交企业购置的公共汽车也需要缴纳车辆购置税B.购置排气量超过100毫升的摩托车，需要缴纳车辆购置税C.车辆购置税的税率为10％，按计税价格乘以税率计算D.所指的购置，包括购买、进口，不包括受赠、获奖15.关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方法，正确的是（）。A.应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定B.应税水污染物按照水污染物的排放量确定C.应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定D.应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定16.根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业17.建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是（）。A.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D.该保险费用由乙企业承担18.设备采购合同价为30万元，双方约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元，同时约定定金8万元。但采购人实际向供应商交付了定金7万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.12B.13C.14D.1619.下列关于保证方式的说法，不正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.保证期间，债权人转让全部或者部分债权未通知保证人，该转让对保证人依然发生效力20.下列关于知识产权保护期限正确的是（）。A.外观设计专利的保护期限是10年B.商标的保护期限是10年，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权永远保护D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生21.下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记22.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲23.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债24.关于地役权，下列表述错误的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同一般包括解决争议的方法C.地役权自地役权登记时设立D.未经登记，不得对抗善意第三人25.关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.无居民的海岛、河流、山岭、森林属于国家所有C.国有土地由县级以上各级政府代表国家行使权力D.自留山属于农民集体所有26.关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理27.委托代理不会因下列何种原因的出现而自行终止（）。A.约定的代理事务完成B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人因伤致残D.被代理人的法人终止28.下列关于法律效力等级排序正确的是（）。A.宪法>法律>行政法规>地方政府规章B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D.国际条约>宪法>地方性法规>司法解释29.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布30.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为营利法人和非营利法人B.营利法人自取得营业执照时取得法人资格C.非营利法人是指机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织31.关于施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低B.安全费用以工程造价为计提依据C.安全费用不列入工程造价D.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用32.下列争议中，不属于劳动争议的是（）。A.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金发生的争议B.劳动者与用人单位因培训发生的争议C.未达到法定退休年龄的内退人员与新的用人单位发生的劳动报酬争议D.家庭与家政服务人员发生的劳动报酬争议33.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日34.关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力C.基层人民政府的调解协议具有强制执行的法律效力D.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生强制执行的法律效力35.下列关于和解说法的选项中错误的是（）。A.和解协议不具有强制约束力B.诉讼阶段的和解没有法律效力C.双方达成和解制作调解书，经当事人签名盖章后产生法律效力后，视为诉讼终结D.和解可以发生在民事诉讼中的任何阶段36.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁37.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头愿意仲裁38.下列关于民事诉讼证据的选项中，正确的是（）。A.存有疑点的视听资料，不能作为认定案件事实的依据B.在勘验过程中，勘验人或者勘验人的成年家属应到场，拒不到场的，停止勘验C.书面形式的证据就是书证D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，经对方当事人认可其主张可以获得法院支持39.下列关于诉讼管辖的表述中，正确的是（）。A.所有第一审民事案件均应由基层人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷适用合同纠纷的协议管辖C.受移送的人民法院，认为移送的案件不属于本院管辖的，可将案件移送到他们认为有管辖权的法院D.房屋买卖纠纷不实行“原告就被告”原则下列关于行政行为特征的说法中错误的是（）。A.行政行为由国家强制力保证实施B.行政行为可以是有偿的C.行政行为需要与行政相对方协商或征得同意D.行政行为具有一定的裁量性建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交工程竣工验收报告时43.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A.费用和工期损失全部由承包商承担B.费用和工期损失全部由业主承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.费用由业主承担，工期不顺延44.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参与B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理，项目技术负责人参加D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准45.关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位46.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标47.根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.降低资质等级D.责令改正，处以罚款48.以下有关行业标准，说法正确的是（）。A.行业标准分为强制性和推荐性标准B.行业标准由行业协会制订C.行业标准可由省级标准化行政主管部门制订D.行业标准须报国务院标准化行政主管部门备案49.关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开50.施工中需要临时停水、停电、中断道路交通的申请批准手续由（）办理。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位51.关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（）。A.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域B.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报D.立即报告是指在事故发生1小时内报告52.关于生产安全事故等级与划分的说法，错误的有（）。A.生产安全事故划分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故四个等级，并由国务院规定B.生产安全事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素，三个要素依法可以单独适用C.国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定D.死亡2人、重伤50人，直接经济损失2000万，属于较大事故53.关于工伤社会保险和意外伤害保险表述正确的是（）。A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制D.工伤保险是法定的强制性保险54.某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。以下说法错误的是（）。A.建设单位应当要求分包单位承担主要责任B.建设单位可以要求总包单位承担全部责任C.建设单位可以要求总包单位承担主要责任D.建设单位可以要求分包单位承担主要责任55.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》关于施工企业负责任人、项目负责人现场带班制度的说法，正确的是（）。A.项目负责人每月带班时间不少于施工时间80％，因事离开现场，应向施工单位请假B.危大工程施工时，施工单位负责人和项目负责人都应当带班检查C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可书面委托集团公司所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人可以到施工现场带班检查56.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期C.建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。A.2B.3C.5D.1关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.对于地下埋藏的无主文物，个人可以自行发掘B.进行大型基本建设工程，建设单位应当事后报文物行政部门备案C.在进行农业生产中发现文物，应当立即报告当地文物行政部门D.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见59.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名称、名镇、名村的是（）。A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.保留着传统格局和历史风貌的村庄D.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市60.在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但有除外情况，下列情形中需要公告附近居民才能施工的是（）。A.抢修作业B.抢险作业C.因生产工艺要求必须连续施工作业D.因特殊需要必须连续施工作业61.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境影响的负面施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节油、节水62.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水63.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人64.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。A.因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付D.仓储合同自成立时生效65.出卖人应当按照约定的地点交付标的物，当事人没有约定或约定不明确的，下列各项中正确的认定方式不正确的有（）。A.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人B.标的物不需要运输的，买卖双方订立合同时已知标的物的所在地，为交付地点C.标的物不需要运输的，且不知标的物所在地的，应在出卖人订立合同时的营业地交付D.标的物不需要运输的，且不知标的物所在地的，应在买受人履行合同时的营业地交付66.下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成67.下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是（）。A.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过1个月B.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月C.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限D.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期68.关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，但是约定的利息计算标准高于同期贷款市场报价利率的部分除外B.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，可以按照同期存款市场报价利率计息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程以实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日69.建设工程合同实质上是一种（）合同。A.承揽B.买卖C.租赁D.运输70.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点和方式D.当事人的名称二、多选题

71.《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。A.放弃中标B.因不可抗力提出不能履行合同C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交D.被查实存在影响中标结果的违法行为E.他人对中标不服的72.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标73.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少数潜在投标人可供选择E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供74.外国投资者或者外商投资企业应当通过（）向商务主管部门报送投资信息。A.企业登记系统B.企业信息系统C.企业工商系统D.企业信用信息公示系统E.企业投资系统75.下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）。A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料D.已经确定了施工企业E.有保证工程质量、安全的具体措施76.关于教育税附加的说法，正确的是（）。A.教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据B.教育费附加税率为3%C.教育费附加分别与增值税、营业税、消费税同时缴纳D.凡缴纳消费税、增值税的单位和个人，都应当缴纳教育费附加E.按规定缴纳农村教育事业费附加的，不用缴纳教育费附加77.下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（）。A.在中国境内有住所个人，从境外取得的所得B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得78.在没有特别约定的情况下，保证责任的范围包括（）。A.主债权及利息B.损害赔偿金C.违约金D.实现债权的费用E.定金79.下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格80.下列有关物权特征的表述中，正确的有（）。A.物权是支配权B.物权是收益权C.物权是财产权D.物权是排他权E.物权是绝对权81.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项（）。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权82.已经发生法律效力的判决，当事人的申请符合下列（）条件，人民法院应当再审。A.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的B.原判决、裁定适用法律确有错误的C.审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的D.剥夺当事人辩论权利的E.被告未到庭就缺席判决的83.以下属于仲裁的基本特点的有（）。A.自愿性B.公开性C.专业性D.独立性E.全面性84.关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计85.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任86.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门87.下述行为中，由工程建设单位承担相应责任的有（）。A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量B.任意压缩合理工期C.迫使承包方以低于成本的报价竞标D.未将施工图设计文件审查E.未对钢材和商品混凝土进行检验88.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、验收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实验和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经验达不到安全技术标准规定的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有完整安全技术档案的E.没有齐全有效的安全保护装置根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关B.有关人民政府C.人民法院D.安全生产监督管理部门E.负有安全生产监督管理职责的有关部门对有关工程中涉及（）的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。A.模板工程B.深基坑C.地下暗挖工程D.高大模板工程E.起重吊装工程92.安全生产许可证制度是保证生产经营单位安全生产的一项重要制度，根据《安全生产许可证条例》，下列企业中应当申请安全生产许可证的有（）。A.矿山企业B.金属冶炼企业C.道路运输企业D.烟花爆竹生产企业E.建筑施工企业93.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备94.根据《绿色施工导则》，关于施工节材的说法，正确的有（）。A.施工过程中，应当使用预拌混凝土和预拌砂浆B.图纸会审时，应审核节材与材料利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低40％C.应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运D.应采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数E.应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的80％以上95.下列关于买卖合同的解除，说法正确的是（）。A.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物B.标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同C.出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人仅就该标的物解除合同D.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的三分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者违反用人单位劳动纪律C.劳动者同时与其它单位签订劳动合同D.劳动者不能胜任工作E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动98.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同99.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的有（）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约100.关于民事诉讼第二审程序的说法，正确的有（）。A.第二审人民法院作出的具有给付内容的判决，具有强制执行力B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为3个月C.当事人提起上诉的，上诉状应当直接向第二审人民法院提出D.原审法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审E.第二审人民法院对上诉案件，可以由审判员独任审理答案部分一、单选题1.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。2.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是分包单位的质量责任。《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。3.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是招标基本程序。投标报价不能高于最高投标限价，不能低于成本。4.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是联合体投标的规定。中标通知书相当于承诺，承诺生效时合同成立。所以要承担赔偿责任。5.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是履约保证金的规定。履约保证金不得超过中标合同金额的10％。投标保证金不超过项目估算价的2％。质量保证金不超过结算价的3％。6.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是可以不招标和可以邀请招标的范围。选项A是可以邀请招标的项目，选项B企业少必须是由于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制而造成的，不能受行政区域限制。选项D未提及。7.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建造师的基本权利和义务。对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；（4）属于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。8.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准入条件。9.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。选项A，正确的说法应为企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。选项B，正确的说法应为企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。选项C，正确的说法应为被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。选项D，是正确的，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。10.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申领施工许可证的条件有一条是“有保证工程质量和安全的具体措施”，并不要求必须有安全生产许可证。安全生产许可证是领取施工许可证的前提，不是条件。11.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。无宽限期之说。12.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。13.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处罚的种类为：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。14.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是车辆购置税的规定。选项A，公交企业购置的公共汽电车免征车辆购置税。选项B，购置排气量超过150毫升的摩托车需要交，不是100毫升。选项D,所指的购置，包括购买、进口、自产、受赠、获奖或其他方式取得并自用应税车辆的行为。15.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是环境保护税的规定。应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。16.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是企业和个人所得税的规定。非居民企业，是指依照外国（地区〕法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。17.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建筑工程一切险的投保人和被保险人。发包人应投保一切险，业主或工程所有人、承包商或分包商，技术顾问均属于被保险人。18.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是违约责任的承担。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。19.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是保证方式。保证期间，债权人转让全部或者部分债权未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。20.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。选项A错误，发明专利的保护期限是20年，实用新型保护期限是10年，外观设计专利的保护期限是15年；选项B错误，商标的保护期限是10年，到期前12个月可申请续展，期满后还给予6个月的宽限期；选项C正确，著作权中作者的署名权、修改权和保护作品完整权不受时间限制；选项D错误，公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生及其死后50年。21.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是商标权。同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。故选项C为正确答案。22.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项B、C、D属于著作权。23.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程债的发生根据。选项A属于施工合同之债，就施工任务建设单位是债权人，施工单位是债务人；选项B属于采购合同之债，就材料交付供应商是债务人，采购商是债权人；选项C施工中产生噪音，扰乱居民属于侵权之债；选项D材料供应商为施工企业自愿保管财物属于无因管理之债。24.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是地役权。地役权自地役权合同生效时设立，因此C选项错误。25.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是土地所有权。选项A，土地分为国家所有和集体所有两种。选项B，无居民的海岛、河流属于国家所有，但山岭、森林等取决于法律的规定。选项C，国有土地由国务院代表国家行使权力。26.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是表见代理。选项A错误，表见代理对本人产生有权代理的效力；选项C错误，表见代理是由本人承担法律后果的代理行为；选项D错误，如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。27.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。委托代理关系终止的条件包括：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。28.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是法的效力层级。宪法的法律地位和效力是最高的。法律的效力低于宪法，但高于其他法。行政法规的效力低于宪法和法律。地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。29.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是法的形式。（1）自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布；（2）省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布；（3）设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由设区的市、自治州的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布；（4）自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。30.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是法人的分类。选项A不正确，机关法人自成立之日起具有法人资格，不需核准登记；选项B不够严谨，营利法人经依法登记成立，营业执照签发日期为营利法人的成立日期；选项C不正确，非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等，机关法人属于特别法人；选项D正确，建设单位一般也应当具有法人资格，但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。31.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是安全费用的提取与管理。选项A、C错误，建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。32.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是劳动争议的范围。以下均不是劳动争议∶劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议的纠纷；家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。33.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是行政复议的申请、受理和决定的有关规定。自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议。34.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是调解的规定。A正确，法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。B错误，自调解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认调解协议。人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。C错误，基层人民政府的调解协议，即行政调解。行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议不具有强制约束力。D错误，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。35.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是和解。诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。36.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是仲裁协议的规定。选项A错误，仲裁协议必须包括选定的仲裁机构，否则协议无效；选项B错误，仲裁和法院只能选一种，两个都选仲裁协议无效；选项C错误，劳动纠纷不适用《仲裁法》仲裁，是到劳动仲裁委员会仲裁。37.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是仲裁的申请和受理。当事人申请仲裁，应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。故选项D是错误的。38.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是证据制度。A选项错误，存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据，少了单独；B选项错误，当事人或者当事人的成年家属应当到场，拒不到场的，不影响勘验的进行；C选项错误，书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。39.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项A各级法院均可受理一审民事案件。选项B施工合同纠纷适用不动产的专属管辖。选项C移送只能移一次，只能指定管辖。40.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是行政行为，行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政机关不得作出任何行政行为。（2）行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、复杂性等所决定的。（3）行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对人协商或征得其同意，便可依法自主做出。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对人必须服从并配合行政行为，否则行政机关将予以制裁或强制执行。（5）行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。41.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程的保修期均自竣工验收合格之日开始计算。42.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。43.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建筑工程施工合同的法定形式和内容。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。44.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是节能验收的相关规定。选项AC，节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。选项D，参加验收各方验收意见不一致的，应重新组织节能工程验收。45.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误；工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误；依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误；实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理，选项D正确。46.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位装修时不是不能变动主体和承重结构，而是应当在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。所以是“不得擅自变动”，不是不能变动。注意任意、擅自等字眼。47.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设单位违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。48.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是行业标准的规定。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。49.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是工程建设企业标准。选项A错误，企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称；选项B错误，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标；选项D错误，国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。50.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设单位的相关安全责任。《建筑法》规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的；可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；需要临时停水、停电、中断道路交通的；需要进行爆破作业的；法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。51.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。A选项错误，报告事故发生地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域；B选项错误，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管琿职责的有关部门报告；C选项正确，《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报；D选项错误，所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。52.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是生产安全事故等级与划分。死亡2人、重伤50人，直接经济损失2000万，属于重大事故，故答案选D。53.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。工伤社会保险是针对全体职工；建筑职工意外伤害保险是自愿商业险而不是强制险。工伤保险不属于商业险，而属于社会保险。54.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是总分包单位的安全责任。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位的安全生产管理。如分包单位不服从总包管理，一旦发生事故，分包单位承担主要责任。但这是总分包内部责任承担时，分包单位承担主要责任。对建设单位而言，总分包依然要承担连带责任。55.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是企业负责人现场带班。项目负责人每月带班时间不少于施工时间80％，因事离开现场，应向建设单位请假，A选项错误；有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查，C选项错误；工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应当到施工现场带班检查，D选项错误；故答案选B。56.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。A项错误，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。B项错误，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。D项错误，建筑施工企业遗失安全生产许可证，安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。57.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。58.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工发现文物报告和保护。《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘。故A选项错误；进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。故B选项错误；在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。故C选项正确，D选项错误。59.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是历史文化名城名镇名村的保护。具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：（1）保存文物特别丰富；（2）历史建筑集中成片；（3）保留着传统格局和历史风貌；（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。60.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。61.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。“四节一环保”即节能、节地、节水、节材和环境保护。62.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是水污染的防治。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。63.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是委托合同的法律规定。受托人因委托人原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以受托人或者委托人作为相对人主张权利，但第三人不得变更选定的相对人。丙可以要求乙履行合同，也可以要求开发商承担责任，可以选择确定。64.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是仓储合同法律特征。仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。65.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是买卖合同中有关交付地点的规定。标的物不需要运输的，且不知标的物所在地的，应在出卖人订立合同时的营业地交付。66.【正确答案】D【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。承揽合同的特征：（1）承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。（2）承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。（3）承揽人工作具有独立性。67.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。68.【正确答案】C【答案解析】本题考查的是工程款的支付。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。69.【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程合同。建设工程合同实质上是一种承揽合同。70.【正确答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等；（3）数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具；（4）质量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等；（5）价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等；（8）解决争议的方法。二、多选题71.【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法实施条例》第55条规定：国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。本题中，选项E他人对中标结果提出异议的，在招标人作出答复前，只是“应当暂停招标投标活动”。故A、B、C、D为正确选项。72.【正确答案】ABC【答案解析】本题考查的是串通投标的规定。选项DE为属于相互串通投标的情形。注意区分属于和视为串通投标这两种情况。73.【正确答案】AD【答案解析】本题考查的是建设工程招标方式和交易场所。邀请招标适用范围：（1）技术复杂或特殊要求，仅几家潜在投标人符合；（2）受自然地域环境影响；（3）招标费用占合同金额比例较大。选项B、选项C和选项E选项都属于可以不招标的项目。74.【正确答案】AD【答案解析】本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。外国投资者或者外商投资企业应当通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息。75.【正确答案】AB【答案解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。选项A未提拆迁进度是否满足施工；选项B必须规划两证齐全。76.【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查的是教育费附加。教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据，教育费附加率为3%,分别与增值税、消费税同时缴纳。凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，除按照规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当依照本规定缴纳教育费附加。77.【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是个人所得税的规定。2018年8月经修改后公布的《中华人民共和国个人所得税法》规定,在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。纳税年度，自公历1月1日起至12月31日止。78.【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是保证的基本法律规定。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用四类。79.【正确答案】ABE【答案解析】本题考查的是合同与侵权之债。建设工程中常见的合同之债是施工合同债和买卖合同债。选项AB属于施工合同债；选项CD属于侵权之债；选项E属于买卖合同债。80.【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查的是物权的法律特征和主要种类。物权的特征：支配权、绝对权、财产权、排他性。81.【正确答案】BCDE【答案解析】本题考查的是行政强制及其种类、法定程序。《行政强制法》第35条：行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：（1）履行义务的期限；（2）履行义务的方式；（3）涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；（4）当事人依法享有的陈述权和申辩权。本题B、C、D、E均符合题干所述法律规定；A项不属于应当告知的法定必要事项之一，且催告阶段行政强制执行决定尚未作出，不存在提起行政复议或行政诉讼的问题。故B、C、D、E为正确选项。82.【正确答案】ABC【答案解析】本题考查的是民事诉讼的审判监督程序。违反法律规定，剥夺当事人辩论权利或未经传票传唤，缺席判决的，法院应当再审。83.【正确答案】ACD【答案解析】本题考查的是仲裁的基本特点。仲裁具有自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、效力在国际上认可。84.【正确答案】BDE【答案解析】本题考查的是质量责任的损失赔偿。缺陷责任期从竣工验收之日