2024版落水管施工合同

编号：__________2024版落水管施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版落水管施工合同合同目录第一章：合同主体1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3合同签订日期第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：施工内容与要求3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工质量标准3.4施工期限第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度4.4预付款及退还条件第五章：材料与设备5.1材料供应5.2材料质量要求5.3设备供应5.4设备质量要求第六章：施工组织与管理6.1承包方施工组织架构6.2施工管理人员名单6.3施工进度计划6.4安全生产管理第七章：质量控制与验收7.1质量控制体系7.2验收标准与程序7.3验收不合格的处理7.4验收合格后的交付第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿方式及计算9.4违约纠纷解决方式第十章：不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力后果处理10.3不可抗力导致的合同变更或解除10.4不可抗力责任分配第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3仲裁费用承担11.4法院诉讼第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同变更程序12.4合同终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3信息安全13.4法律法规规定的其他事项第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明14.3附件签订日期14.4附件盖章页合同编号202401第一章：合同主体1.1发包方名称及地址：发包方：__________地址：__________1.2承包方名称及地址：承包方：__________地址：__________1.3合同签订日期：合同签订日期：2024年1月1日第二章：工程概况2.1工程名称：工程名称：__________2.2工程地点：工程地点：__________2.3工程规模：工程规模：__________2.4工程预算：工程预算：__________第三章：施工内容与要求3.1施工范围：施工范围：__________3.2施工工艺：施工工艺：__________3.3施工质量标准：施工质量标准：__________3.4施工期限：施工期限：__________第四章：合同价格与支付4.1合同总价：合同总价：__________4.2支付方式：支付方式：__________4.3支付进度：支付进度：__________4.4预付款及退还条件：预付款及退还条件：__________第五章：材料与设备5.1材料供应：材料供应：__________5.2材料质量要求：材料质量要求：__________5.3设备供应：设备供应：__________5.4设备质量要求：设备质量要求：__________第六章：施工组织与管理6.1承包方施工组织架构：承包方施工组织架构：__________6.2施工管理人员名单：施工管理人员名单：__________6.3施工进度计划：施工进度计划：__________6.4安全生产管理：安全生产管理：__________第七章：质量控制与验收7.1质量控制体系：质量控制体系：__________7.2验收标准与程序：验收标准与程序：__________7.3验收不合格的处理：验收不合格的处理：__________7.4验收合格后的交付：验收合格后的交付：__________第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件：合同变更条件：__________8.2合同变更程序：合同变更程序：__________8.3合同解除条件：合同解除条件：__________8.4合同解除程序：合同解除程序：__________第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为：违约行为：__________9.2违约责任：违约责任：__________9.3赔偿方式及计算：赔偿方式及计算：__________9.4违约纠纷解决方式：违约纠纷解决方式：__________第十章：不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力定义：__________10.2不可抗力后果处理：不可抗力后果处理：__________10.3不可抗力导致的合同变更或解除：不可抗力导致的合同变更或解除：__________10.4不可抗力责任分配：不可抗力责任分配：__________第十一章：争议解决11.1争议解决方式：争议解决方式：__________11.2仲裁机构：仲裁机构：__________11.3仲裁费用承担：仲裁费用承担：__________11.4法院诉讼：法院诉讼：__________第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同生效条件：__________12.2合同生效时间：合同生效时间：__________12.3合同变更程序：12.3合同变更程序：__________12.4合同终止条件：合同终止条件：__________第十三章：其他约定13.1保密条款：保密条款：__________13.2知识产权保护：知识产权保护：__________13.3信息安全：信息安全：__________13.4法律法规规定的其他事项：13.4法律法规规定的其他事项：__________第十四章：附件14.1合同附件列表：14.1合同附件列表：__________14.2附件内容说明：14.2附件内容说明：__________14.3附件签订日期：14.3附件签订日期：__________14.4附件盖章页：14.4附件盖章页：__________发包方（盖章）：承包方（盖章）：代表签字：代表签字：日期：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方必须按照甲方的要求进行采购。如有特殊情况，乙方需提前向甲方申请，经甲方同意后方可更换供应商。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。1.3甲方变更工程内容甲方在不增加合同总价的前提下，有权根据实际情况变更工程内容。乙方应及时调整施工计划，并通知相关人员。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成工程乙方如提前完成工程，需提前通知甲方进行验收。验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。2.2乙方质量保障乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同要求。如出现质量问题，乙方应在约定的时间内进行整改，并承担相应责任。2.3乙方保密义务乙方应对合同内容及与工程相关的甲方资料保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中出现的纠纷。3.2第三方中介的费用中介方的费用由甲乙双方协商承担。如双方无法达成一致，可按照合同约定的比例分摊。3.3第三方中介的解除甲乙双方均有权在中介服务期间解除中介合同。如甲方解除，应支付乙方中介费用；如乙方解除，应支付甲方中介费用。3.4第三方中介的责任中介方在履行过程中如有过错，应承担相应责任。如导致合同违约，中介方应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及技术要求3.材料供应清单及质量标准4.设备供应清单及技术参数5.施工进度计划表6.安全生产管理措施7.质量控制计划8.合同变更协议9.违约赔偿计算公式10.不可抗力事件证明文件11.验收标准及程序12.保密协议13.知识产权保护协议14.信息安全协议15.法律法规规定的其他附件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或工程款项2.乙方未按约定时间完成工程或质量不符合标准3.乙方未按约定采购指定材料或设备4.乙方未按约定保密合同内容及相关资料5.乙方未按约定配合甲方监督施工过程6.乙方未按约定处理质量问题或拒绝整改7.中介方未按约定协调甲乙双方关系或造成违约8.中介方未按约定提供中介服务或失误导致违约9.甲方未按约定提供施工场地或所需配合条件10.甲方未按约定时间解除合同或拒绝支付中介费用三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。4.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，提前终止合同关系的行为。5.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容进行修改或补充的行为。6.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。7.法院诉讼：指合同双方将合同争议提交法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时增加人员或设备，确保工程按时完成。2.材料质量问题：立即暂停使用不合格材料，与供应商沟通更换，并对已使用材料进行整改。3.设备故障：及时联系设备供应商维修或更换设备，确保施工顺利进行。4.变更工程内容：双方协商确定变更后的工程内容、工期及费用，并签订变更协议。5.保密信息泄露：采取补救措施，如加强信息安全管理，追究泄露方责任。6.质量问题处理：按照验收标准及程序进行整改，重新验收，确保工程质量合格。7.违约纠纷：通过友好协商解决，必要时提交仲裁或法院