二级水电站建设工程施工合同(2024版)

编号：__________二级水电站建设工程施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

二级水电站建设工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3延期违约责任第六章：施工安全6.1安全标准6.2安全管理6.3安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八章：技术支持与服务8.1技术交底8.2设计变更8.3施工支持第九章：合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更解除的程序第十章：违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约责任的处理第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除的条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护第十四章：附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3合同价款明细表14.4施工计划表14.5其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：具体名称，注册地址，联系方式等1.2承包人：具体名称，注册地址，联系方式等第二章：工程概况2.1工程名称：具体工程名称2.2工程地点：具体地理位置2.3工程规模：工程规模描述，如装机容量、建设规模等2.4工程性质：工程类型，如水利水电工程第三章：合同价格3.1合同总价：合同总金额3.2价格调整：价格调整的条件和方式3.3预付款：预付款的金额、支付时间和方式3.4进度付款：进度付款的条件、时间和金额3.5竣工结算：竣工结算的时间、方式和金额第四章：工程质量4.1质量标准：工程质量应符合的标准和要求4.2质量控制：质量控制的方式和程序4.3质量验收：质量验收的标准和程序第五章：工程进度5.1施工计划：施工计划的提交、审批和修改5.2进度控制：进度控制的措施和方法5.3延期违约责任：延期违约的责任和处理方式第六章：施工安全6.1安全标准：施工安全应符合的标准和要求6.2安全管理：安全管理的措施和方法6.3安全事故处理：安全事故的报告、调查和处理程序第七章：材料与设备7.1材料供应：材料供应的责任、时间和方式7.2设备供应：设备供应的责任、时间和方式7.3材料设备验收：材料设备验收的标准和程序第八章：技术支持与服务8.1技术交底：技术交底会的组织、内容和记录8.2设计变更：设计变更的程序、条件和责任分配8.3施工支持：发包人对承包人的施工支持和服务内容第九章：合同的变更与解除9.1变更条件：合同变更的条件和程序9.2解除条件：合同解除的条件和程序9.3变更解除的程序：变更或解除合同的正式程序和通知要求第十章：违约责任10.1承包人违约：承包人违约的行为、后果和补救措施10.2发包人违约：发包人违约的行为、后果和补救措施10.3违约责任的处理：违约责任的认定和处理程序第十一章：争议解决11.1争议的解决方式：争议解决的途径，如协商、调解、仲裁等11.2仲裁：仲裁机构的选择、仲裁程序和裁决的执行11.3诉讼：诉讼法院的选择、诉讼程序和判决的执行第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件：合同生效的条件和时点12.2合同的终止条件：合同终止的条件和程序12.3合同解除的条件：合同解除的条件和程序第十三章：其他约定13.1保密条款：保密信息的范围、保密期限和违约责任13.2知识产权保护：知识产权的保护措施和责任分配13.3环境保护：环境保护的要求和责任分配第十四章：附件14.1工程图纸：附件中包含的工程图纸清单14.2技术说明书：附件中包含的技术说明书清单14.3合同价款明细表：附件中包含的合同价款明细表14.4施工计划表：附件中包含的施工计划表14.5其他相关文件：附件中包含的其他相关文件清单发包人签字：_________________________日期：____年__月__日承包人签字：_________________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分或全部材料的供应商。乙方应接受甲方的指定供应商，并按照甲方提供的供应商名单进行采购。如乙方需更换供应商，需提前征得甲方同意。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方调整权：甲方有权根据工程实际情况，对工程进度、施工方案、人员配置等进行调整。乙方应积极响应甲方的调整要求，并按照甲方的指示进行相应的调整。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主采购权：乙方有权自主选择材料供应商，并按照合同约定的质量、价格、进度等要求进行采购。甲方应尊重乙方的采购权，不得干预乙方的采购行为。2.2乙方施工管理权：乙方有权对施工现场进行管理，制定并执行施工方案、安全措施等。甲方应尊重乙方的施工管理权，不得随意干涉乙方的施工活动。2.3乙方索赔权：如因甲方原因导致工程延期、质量问题等，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应在收到乙方索赔通知后，按照合同约定进行赔偿。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应保持中立，公正地处理双方的事务。3.2第三方中介费用：第三方中介的收费标准应在合同中明确。甲方和乙方应按照约定的比例承担中介费用。如双方另有约定，从其约定。3.3第三方中介的解除权：如甲方和乙方共同同意解除第三方中介的职责，双方应提前书面通知第三方中介。解除第三方中介后，甲方和乙方应继续履行合同约定的义务。本附加条款自双方签字盖章之日起生效，与合同具有同等法律效力。如合同与本附加条款存在冲突，以本附加条款为准。本附加条款未涉及的事项，仍按照合同的约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.合同价款明细表4.施工计划表5.材料设备供应清单6.设计变更通知单7.进度付款申请单8.质量验收报告9.安全事故报告10.争议解决裁决书11.合同解除协议12.保密协议13.知识产权保护协议14.环境保护协议二、违约行为及认定：1.承包人未能按照合同约定的时间完成工程，视为违约。2.承包人未能按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。3.承包人未能按照合同约定的价格履行合同，视为违约。4.发包人未能按照合同约定的时间支付预付款、进度付款或竣工结算，视为违约。5.发包人未能按照合同约定的条件提供施工场地、施工条件等，视为违约。6.双方未能按照合同约定的争议解决方式解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.发包人：委托他人完成工程建设的当事人。4.承包人：接受委托完成工程建设的当事人。5.第三方中介：协助双方履行合同义务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增派人员或设备。2.质量问题：加强质量监管，及时发现问题并整改，确保工程质量符合标准。3.合同价款争议：严格按照合同约定的价格条款执行，