2024版篮球场及体育器材施工合同

编号：__________2024版篮球场及体育器材施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版篮球场及体育器材施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人1.4术语解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：合同条款3.1合同的签订与生效3.2合同的履行与监督3.3合同的变更与解除3.4合同的终止与违约第四章：施工要求及标准4.1施工方案与设计4.2施工材料及质量4.3施工安全与环保4.4施工进度与验收第五章：质量保证及售后服务5.1质量标准与检测5.2质保期内维修与保养5.3质保期满后的服务第六章：价格与支付6.1合同价格6.2支付方式与时间6.3价格调整机制第七章：技术与技术支持7.1技术要求与规范7.2技术培训与指导7.3技术更新与升级第八章：知识产权与保密8.1知识产权归属8.2保密条款与泄露责任第九章：不可抗力与风险责任9.1不可抗力事件的认定9.2不可抗力事件的影响及处理9.3风险责任的分配第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的条件与程序第十二章：违约责任12.1违约行为的认定12.2违约责任的具体承担第十三章：附则13.1合同的修订与补充13.2合同的解除与终止13.3合同的解释与适用法律第十四章：附件14.1施工图纸及技术说明书14.2工程量清单及报价表14.3相关资质证书及证明材料14.4其他与合同有关的文件合同编号2024001第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：__________1.1.1甲方地址：__________1.1.2甲方代表：__________1.2乙方名称：__________1.2.1乙方地址：__________1.2.2乙方代表：__________1.3丙方名称：__________1.3.1丙方地址：__________1.3.2丙方代表：__________1.4术语解释：1.4.1篮球场：指用于篮球比赛和训练的场地。1.4.2体育器材：指用于体育锻炼和比赛的设备和用品。第二章：工程概况2.1工程名称：2024版篮球场及体育器材施工工程2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程预算：__________第三章：合同条款3.1合同的签订与生效：本合同自三方签字盖章之日起生效。3.2合同的履行与监督：各方应按照合同约定履行各自的权利和义务，并接受对方的监督。3.3合同的变更与解除：合同的变更或解除需经三方协商一致，并以书面形式确认。3.4合同的终止与违约：一方违约导致合同无法履行，对方有权终止合同，并追究违约方的责任。第四章：施工要求及标准4.1施工方案与设计：乙方根据甲方要求提供施工方案和设计图纸，经甲方确认后实施。4.2施工材料及质量：乙方应按照合同约定的材料标准和质量要求提供施工材料。4.3施工安全与环保：乙方应遵守施工安全规范，确保施工过程中的环境保护。4.4施工进度与验收：乙方应按照合同约定的工期完成施工，并接受甲方的验收。第五章：质量保证及售后服务5.1质量标准与检测：乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。5.2质保期内维修与保养：乙方负责质保期内篮球场及体育器材的维修和保养。5.3质保期满后的服务：乙方提供有偿的技术支持和咨询服务。第六章：价格与支付6.1合同价格：合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。6.2支付方式与时间：甲方分期支付乙方施工款项，具体支付方式及时间由双方协商确定。6.3价格调整机制：合同价格不因市场波动而调整。第七章：技术与技术支持7.1技术要求与规范：乙方应按照合同约定的技术要求和规范进行施工。7.2技术培训与指导：乙方负责对甲方人员进行篮球场及体育器材的使用和维护培训。7.3技术更新与升级：乙方负责在合同期内提供技术更新和升级服务。第八章：知识产权与保密8.1知识产权归属：乙方保证施工过程中所使用的技术、设计等不侵犯他人的知识产权。8.2保密条款与泄露责任：各方应对合同内容及相关的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担泄露责任。第九章：不可抗力与风险责任9.1不可抗力事件的认定：不可抗力事件指不可预见、不可避免且不能克服的客观事件。9.2不可抗力事件的影响及处理：因不可抗力事件导致合同无法履行，各方可协商变更或终止合同。9.3风险责任的分配：因不可抗力事件导致的风险损失，由各方按比例承担。第十章：争议解决10.1争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼。10.2仲裁地点与机构：如选择仲裁，仲裁地点为__________，仲裁机构为__________。10.3诉讼地点与法院：如选择诉讼，诉讼地点为__________，法院为__________。第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序：经各方同意，合同可转让给第三方。11.2分包的条件与程序：乙方不得未经甲方同意将合同范围内的工作分包给第三方。第十二章：违约责任12.1违约行为的认定：违反合同约定的行为视为违约。12.2违约责任的具体承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。第十三章：附则13.1合同的修订与补充：合同的修订和补充须经各方书面同意。13.2合同的解除与终止：合同解除或终止后，各方仍需履行未履行完毕的义务。13.3合同的解释与适用法律：本合同的解释适用中华人民共和国法律。第十四章：附件14.1施工图纸及技术说明书：见附件一。14.2工程量清单及报价表：见附件二。14.3相关资质证书及证明材料：见附件三。14.4其他与合同有关的文件：见附件四。甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（盖章）：__________年__________月__________日丙方（盖章）：__________年__________月__________日（签字）甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________丙方代表（签名）：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权要求乙方使用甲方指定的材料供应商，乙方应无条件接受。如乙方使用的材料不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。3.甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同内容进行变更。如甲方提出变更，乙方应尽快响应并按照甲方要求进行调整。4.甲方验收权：甲方有权对乙方完成的工程进行验收。如甲方对工程质量或进度不满意，乙方应按照甲方的要求进行整改。5.甲方赔偿权：如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障：乙方应对施工过程中的材料质量、施工质量及工程质量承担全部责任。如工程质量存在问题，乙方应无条件进行修复或重新施工。2.乙方进度保障：乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方延迟交付工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延迟交付部分工程总价款的__________%。3.乙方保密义务：乙方应对合同内容及相关的商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。4.乙方服务承诺：乙方在合同有效期内，应提供免费的维修和保养服务，确保篮球场及体育器材的正常使用。5.乙方赔偿责任：如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保合同的顺利实施。2.第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方支付，具体金额在合同中约定。3.第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及相关的商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。4.第三方中介违约责任：如第三方中介违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。5.第三方中介退出机制：如第三方中介不能履行合同义务，甲方有权终止与第三方中介的合作，并要求第三方中介承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术说明书2.工程量清单及报价表3.相关资质证书及证明材料4.其他与合同有关的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付款项未提供施工所需场地或条件未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未能按约定时间完成施工使用不符合合同约定的材料或设备施工质量不符合标准3.丙方违约行为：未能提供约定的技术支持或服务泄露合同保密信息未能履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向另一方支付的金钱赔偿。3.质保期：乙方对施工质量提供的保证期限。4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的智力成果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：协商调整工期，必要时支付违约金。2.材料质量问题：解决办法：更换不合