被动防护网工程施工合同

被动防护网工程施工合同承包方（以下称乙方）：按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5合同工期：1.6质量标准：合格第二条发包人与承包人的权利和义务2.1发包人的权利和义务：（1）发包人有权监督承包人按合同约定履行合同；（2）发包人有权按照合同约定，及时向承包人支付工程款；（3）发包人应保证施工现场的安全，为承包人提供施工所需的便利条件；（4）发包人应按照合同约定，组织承包人、设计、监理、管理养护等有关部门或单位进行工程竣工验收；（5）发包人应按照本合同约定的时间和比例，向承包人支付违约金。2.2承包人的权利和义务：（1）承包人有权按照合同约定组织施工，确保工程质量；（2）承包人有权按照合同约定，获得相应的工程款；（3）承包人应保证施工现场的安全，保障施工人员的人身安全；（4）承包人应按照合同约定，保证工程在规定的时间内竣工；（5）承包人应按照本合同约定的时间和比例，向发包人支付违约金。第三条工程款与支付方式3.1工程款：本合同价款为人民币元（大写：元整）。若工程量发生变化或设计变更等原因导致工程造价调整的，双方应另行签订补充协议。3.2支付方式：（1）本合同签订后，发包人应在7日内向承包人支付合同价款的作为预付款；（2）工程进度达到时，发包人应向承包人支付合同价款的作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，发包人应向承包人支付剩余的合同价款；（4）承包人应在收到发包人支付的款项后的7日内向发包人出具相应的发票。第四条工程变更及签证4.1工程变更：如发生工程变更，双方应另行签订工程变更协议。工程变更协议应包括变更的工程内容、变更的工程量、变更的单价及支付方式等内容。4.2紧急签证：因工程发生紧急情况，承包人需要现场确认和处理时，可以向发包人提出紧急签证申请。紧急签证应包括签证事由、工程描述、工程量、单价和支付方式等内容。发包人在收到承包人的紧急签证申请后，应在7日内予以确认。第五条安全、环保及文明施工5.1安全生产：承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章，建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，确保施工安全。5.2环保：承包人应严格按照国家和地方关于环保的法律法规和政策规定，采取有效措施，减少施工对环境的影响，保护生态环境。5.3文明施工：承包人应遵守施工现场文明施工的规定，保持施工现场整洁、有序，做到“工完场清”。第六条违约责任6.1发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向承包人支付合同价款万分之五的违约金；（2）发包人违反合同约定，擅自解除合同的，应向承包人支付合同价款百分之十的违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。6.2承包人违约：（1）承包人未按合同约定完成工程质量的，每逾期一天，应向发包人支付合同价款万分之五的违约金；（2）承包人未按合同约定完成工程进度计划的，每逾期一天，应向发包人支付合同价款万分之五的违约金；（3）承包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向发包人支付合同价款万分之五的违约金；（4）承包人违反合同约定，擅自转包、分包工程的，应向发包人支付合同价款百分之十的违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定事项8.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式份双方各执份。发包方（签字盖章）：承包方（签字盖章）：签订日期：年月日被动防护网工程施工合同（1）承包方：__________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1工程名称：被动防护网2工程地点：__________________3工程内容：被动防护网的设计、施工、安装及验收等全部工作。4工程立项批准文号：____________________5资金来源：____________________6工程造价：人民币__________元整（大写：__________元整）。第二条工程变更1甲方书面通知乙方更改的内容，作为本合同的组成部分。2乙方在施工过程中，发现设计有误或不能满足工程需要时，应及时向甲方提出变更要求，经甲方同意后方可变更。3因变更导致合同价款的增减及造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。4甲方应在变更确定后__________日内，向乙方支付变更引起费用增加的部分或减少的工程款。第三条工程进度款支付1甲方按双方约定的支付方式，在本合同签订后__________日内向乙方支付预付款，金额为合同价的__________。2乙方根据甲方现场施工进度，每月__________日前向甲方提出当月施工进度报告，甲方应在收到报告后__________日内核实并确认。3甲方按确认的进度支付乙方工程款，具体支付比例为：__________。4如乙方未能按期完成施工任务，应按未完成部分的比例扣减相应的工程款。5甲方应在收到乙方月进度报告后__________日内支付工程款，逾期支付应按照每日万分之五向乙方支付违约金。第四条竣工验收1工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。2甲方应在接到验收通知后__________日内组织验收，并签发工程竣工验收证书。自验收合格之日起，乙方按有关规定向甲方提交竣工结算报告。甲方应在接到报告后__________日内完成结算审核，并支付剩余的工程款。3如乙方未能按期交付工程，应按未交付部分的比例扣减相应的工程款。4甲方应在竣工结算审核合格后__________日内将剩余的工程款支付给乙方。第五条保修期1本工程的保修期限为__________年，自竣工验收合格之日起计算。2在保修期内，乙方应按照相关法律法规和合同约定提供保修服务，保证工程设施的正常运行。3因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担维修费用及因此造成的损失。4如乙方未能在保修期内履行保修义务，甲方有权委托其他单位进行维修，所需费用从乙方的质保金中扣除。第六条违约责任1甲方未能按合同约定支付工程款，应按未支付部分每日万分之五向乙方支付违约金。2乙方未能按合同约定完成施工任务，应按未完成部分的比例扣减相应的工程款。3乙方未能在保修期内履行保修义务，应按照每日千分之五向甲方支付违约金。4因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。第七条争议解决1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第八条其他约定事项1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。3本合同自双方签字（盖章）之日起生效。4本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________被动防护网工程施工合同（2）被动防护网工程施工合同甲方：_________乙方：_________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1工程名称：_________。2工程地点：_________。3工程内容：_________。4承包范围：_________。5承包方式：_________。6工期：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。7质量标准：合格。第二条合同价款金额（大写）：_________元整其中：1安全文明施工费：_________元整2临时设施费：_________元整3材料采购及运输费：_________元整4税金：_________元整第三条付款方式1本合同签订后_________日内，甲方向乙方支付合同价款的_________作为预付款，计_________元整。2乙方根据甲方的要求，每完成_________米（或吨）工程，甲方在_________日内向乙方支付工程款_________元整。3工程竣工验收合格后，甲方在_________日内向乙方支付剩余的合同价款_________元整。第四条双方权利和义务1甲方有权要求乙方按合同约定支付工程款；有权对乙方的工程质量进行监督和管理。2甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款，并提供必要的施工条件和便利包括过路、排水等。3乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准进行施工，确保工程顺利进行，并承担因乙方原因造成的安全事故和损失的赔偿责任。4乙方应保证施工现场的安全，施工完毕后应及时清理现场，保持环境整洁。第五条违约责任和处理1甲方如未按照合同约定的时间和比例支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金，按未支付工程款金额的每日万分之五计算。2乙方如未按照合同约定的时间、质量、安全标准进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金，按合同价款的每日万分之五计算。若因此导致工程延期交付的，乙方还应承担因此给甲方造成的损失。3甲乙双方如有一方违约，应承担由此给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失及律师费等合理费用。4甲乙双方如因不可抗力因素导致合同无法履行的，应及时通知对方，并说明理由，在条件允许的情况下，双方应协商解决。第六条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：1提交_________仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。第七条其他约定事项1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。3本合同自双方签字（盖章）之日起生效。4本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充，经甲乙双方共同签字（盖章）后生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：_________年____月____日签订日期：_________年____月____日被动防护网工程施工合同（3）被动防护网工程施工合同甲方：_________乙方：_________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。第一条工程概况1工程名称：_________。2工程地点：_________。3工程内容：_________。4承包范围：_________。5承包方式：_________。6工期：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。7质量标准：合格。第二条甲方职责1甲方负责向乙方提供必要的施工图纸和技术资料。2甲方负责组织图纸会审和设计交底。3甲方负责办理施工许可证及其他相关手续。4甲方负责对乙方的施工进行监督和管理。5甲方负责提供施工所需的材料、设备。6甲方负责对乙方施工人员进行安全教育和技术交底。7甲方负责及时支付工程款。第三条乙方职责1乙方负责根据施工图纸和技术资料进行施工。2乙方负责编制施工组织设计和施工方案。3乙方负责提供施工所需的材料、设备，并保证其质量。4乙方负责对施工人员进行安全教育和技术交底。5乙方负责施工现场的文明施工和保护。6乙方负责及时报告施工中出现的困难和问题。第四条工程款支付方式和时间1本合同签订后，甲方在_________天内向乙方支付预付款，金额为合同价的_________。2工程进度达到_________时，甲方在_________天内向乙方支付进度款，金额为该阶段完成工程价款的_________。3工程竣工验收合格后，甲方在_________天内向乙方支付剩余的工程款。第五条违约责任和处理1甲方如未按照合同约定的时间和比例支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。违约金按照未支付工程款金额的每日万分之五计算。2乙方如未按照合同约定的时间和质量进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金按照合同价款的每日万分之五计算，若因乙方原因导致工程延期竣工，乙方应承担因此给甲方造成的损失。3甲乙双方如有一方违约，应承担因此给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失及律师费等合理费用。4甲乙双方如因不可抗力因素导致合同无法履行，应立即终止合同，并互不承担违约责任。第六条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：1提交_________仲裁委员会仲裁。2依法向人民法院起诉。第七条其他约定事项1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。2本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。3本合同自双方签字盖章之日起生效。4本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：_________年____月____日签订日期：_________年____月____日被动防护网工程施工合同（4）被动防护网工程施工合同甲方：_________乙方：_________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。第一条工程概况1工程名称：_________。2工程地点：_________。3工程内容：被动防护网的设计、制造、安装及调试等。4承包方式：_________。5合同工期：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。6质量标准：符合国家及地方相关建设标准和规范的要求。第二条合同价款及支付方式1合同总价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。2支付方式：（1）本合同签订后_________日内，甲方向乙方支付合同总价款的_________作为预付款；（2）被动防护网安装完毕并经甲方验收合格后_________日内，甲方向乙方支付合同总价款的_________；（3）余款_________元作为质量保证金，在被动防护网投入使用一年后无质量问题时一次性无息支付。第三条双方的权利和义务1甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，并要求乙方按合同约定履行义务；（2）甲方应按合同规定及时支付工程款；（3）甲方应提供必要的施工图纸和技术资料；（4）甲方应保证施工现场的安全，并承担因现场安全造成的损失。2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照设计图纸和技术规范进行施工，保证工程质量；（2）乙方应按时完成施工任务，并保证施工安全；（3）乙方应遵守甲方的施工现场管理规定；（4）乙方应负责被动防护网的保修工作。第四条违约责任和处理1甲方如未按照合同规定及时支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每逾期一天，支付合同总金额的_________作为违约金。2乙方如未按照合同规定进行施工或无故停工，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为：每逾期一天，支付合同总金额的_________作为违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3甲乙双方如有一方违约，应承担由此给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失及律师费等合理费用。第五条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：1提交_________仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。第六条其他约定事项1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3本合同自双方签字盖章之日起生效。4本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定，并作为本合同的附件，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：_________年____月____日签订日期：_________年____月____日被动防护网工程施工合同（5）被动防护网工程施工合同甲方：_________乙方：_________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：_________。1.2工程地点：_________。1.3工程内容：被动防护网的设计、施工及安装。1.4工程承包方式：_________。1.5工程造价：_________（人民币）。1.6工程期限：自本合同签订之日起__天内完成。第二条甲方职责2.1甲方负责向乙方提供必要的施工图纸和技术资料。2.2甲方负责组织图纸会审和设计交底。2.3甲方负责办理施工许可证及其他相关手续。2.4甲方负责对乙方的施工质量和进度进行监督检查。2.5甲方负责按照合同约定支付工程款。第三条乙方职责3.1乙方负责根据设计图纸和技术资料进行施工。3.2乙方负责施工过程中的安全防护工作。3.3乙方负责按照合同约定的时间完成施工任务。3.4乙方负责施工现场的文明施工和环境保护工作。3.5乙方负责与甲方办理工程量核算和工程款结算手续。第四条工程质量与验收4.1工程质量应符合国家及行业标准。4.2工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方自接到验收通知之日起__天内组织验收，并颁发验收合格证书。第五条工程款支付与结算5.1工程款支付方式：_________。5.2工程款支付时间：自甲方验收合格之日起__天内支付全部工程款。5.3工程结算依据：根据实际完成的工程量进行核算。第六条违约责任和处理6.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任。6.2因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。具体赔偿金额由双方协商或由有管辖权的人民法院判决。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。第八条其他约定事项8.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_________法定代表人（签字）：____________年__