工地合同总包合同范本

工地合同总包合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]合同名称：工地总包合同甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表人：[请填写甲方代表人]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表人：[请填写乙方代表人]鉴于甲方为[项目名称]项目的开发商，并拥有该项目的所有权和决定权；乙方是具备相应资质和能力的施工总承包商，愿意承担该项目的施工任务。双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围1.1本合同包括但不限于[项目名称]的设计、施工、设备采购、材料供应、竣工验收、培训、保修等阶段的全部工作。1.2乙方应按照本合同约定的条款、时间和质量要求完成所有工作。第二条合同价格2.1本合同的总价为[具体金额]元人民币（大写：[具体金额]元整），币种为人民币。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。第三条合同工期3.1合同约定的工期为[具体开始时间]至[具体结束时间]。3.2乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程竣工后，乙方应负责组织验收，并保证验收合格。第五条甲方权利和义务5.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。5.2甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。5.3甲方应保护乙方的合法权益，不得干涉乙方的正常施工。第六条乙方权利和义务6.1乙方应按照本合同约定的条款、时间和质量要求完成所有工作。6.2乙方应保证工程安全，防止安全事故的发生。6.3乙方应承担因施工造成的第三方损失的责任。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2乙方如未按期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。第八条争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。9.2合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。9.3本合同的解除不影响乙方承担的违约责任。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[请填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：工地总包合同甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表人：[请填写甲方代表人]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表人：[请填写乙方代表人]第三方：[请填写第三方全称]地址：[请填写第三方地址]代表人：[请填写第三方代表人]鉴于甲方为[项目名称]项目的开发商，并拥有该项目的所有权和决定权；乙方是具备相应资质和能力的施工总承包商，愿意承担该项目的施工任务；第三方为专业监理机构，负责对工程的质量和进度进行监督和检查。为了明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条甲方权益主导1.1本合同以甲方的权益为主导，确保甲方在项目中的利益得到充分保障。1.2甲方对乙方和第三方的选择具有决定权，并对项目的质量和进度具有监督权。第二条第三方责任2.1第三方作为专业监理机构，负责对工程的质量和进度进行监督和检查。2.2第三方应按照甲方的要求，提供真实、准确、及时的监理报告。2.3第三方应对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。第三条乙方义务3.1乙方应按照本合同约定的条款、时间和质量要求完成所有工作。3.2乙方应接受第三方的监理，并按照第三方的建议进行整改。3.3乙方应承担因施工造成的第三方损失的责任。第四条甲方权利4.1甲方对乙方和第三方的选择具有决定权，并对项目的质量和进度具有监督权。4.2甲方有权对乙方的工作进行现场检查，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。4.3甲方有权根据第三方的监理报告，对乙方的工作进行评价和奖惩。第五条乙方违约及限制条款5.1乙方如未按期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。5.2乙方如违反工程质量标准，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工。5.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，应立即报告甲方和第三方，并按照甲方的要求进行处理。第六条争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。7.2合同的变更或解除必须经甲方同意，并以书面形式确认。7.3本合同的解除不影响甲方对乙方的违约责任追究。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：[请填写签订日期]第三方介入的意义和目的：第三方作为专业监理机构，介入工地总包合同的签订和履行，有利于对工程质量和进度的监督和检查，确保项目按照甲方的要求和标准进行施工。同时，第三方的中立性可以有效地协调甲方和乙方之间的矛盾和争议，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为项目的开发商和业主，有权对项目的质量和进度进行监督和控制。通过以甲方权益为主导的合同条款，可以确保甲方的利益得到充分保障，同时也可以对乙方进行有效的约束和激励，确保工程按照甲方的要求和标准进行施工，最终实现项目的成功交付。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：工程分包合同甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表人：[请填写甲方代表人]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表人：[请填写乙方代表人]第三方：[请填写第三方全称]地址：[请填写第三方地址]代表人：[请填写第三方代表人]鉴于甲方为[项目名称]项目的开发商，并拥有该项目的所有权和决定权；乙方是具备相应资质和能力的施工分包商，愿意承担该项目的部分施工任务；第三方为专业监理机构，负责对工程的质量和进度进行监督和检查。为了明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条乙方权益主导1.1本合同以乙方的权益为主导，确保乙方在项目中的利益得到充分保障。1.2乙方对甲方和第三方的选择具有决定权，并对项目的质量和进度具有监督权。第二条第三方责任2.1第三方作为专业监理机构，负责对工程的质量和进度进行监督和检查。2.2第三方应按照乙方的要求，提供真实、准确、及时的监理报告。2.3第三方应对甲方的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。第三条甲方义务3.1甲方应按照本合同约定的条款、时间和质量要求向乙方提供施工条件和材料。3.2甲方应接受第三方的监理，并按照第三方的建议进行整改。3.3甲方应承担因甲方原因导致工程损失的责任。第四条乙方权利4.1乙方对甲方和第三方的选择具有决定权，并对项目的质量和进度具有监督权。4.2乙方有权对甲方的工作进行现场检查，并要求甲方按照乙方的要求进行整改。4.3乙方有权根据第三方的监理报告，对甲方的工作进行评价和奖惩。第五条甲方违约及限制条款5.1甲方如未按期提供施工条件和材料，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。5.2甲方如违反工程质量标准，乙方有权要求甲方拆除不合格工程，并重新施工。5.3甲方在施工过程中，如发生安全事故，应立即报告乙方和第三方，并按照乙方的要求进行处理。第六条争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。7.2合同的变更或解除必须经乙方同意，并以书面形式确认。7.3本合同的解除不影响乙方对甲方的违约责任追究。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。乙方（盖章）：甲方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：[请填写签订日期]乙方为主导的目的和意义：乙方作为施工分包商，有权对项目的质量和进度进行监督和控制。通过以乙方权益为主导的合同条款，可以确保乙方的利益得到充分保障，同时也