工期延误的合同责任认定

工期延误的合同责任认定合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为项目业主，乙方为项目承包商，双方就项目工期延误的合同责任认定达成如下协议：一、定义与术语解释1.1工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工时间。1.2不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。1.3合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。二、工期延误的责任认定2.1甲方责任导致的工期延误2.1.1甲方未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工许可等，导致乙方无法按计划施工，甲方应承担由此产生的工期延误责任。2.1.2甲方提供的设计变更、工程量增减、材料供应等原因，导致乙方无法按计划施工，甲方应承担由此产生的工期延误责任。2.1.3甲方未按约定时间支付工程进度款，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此产生的工期延误责任。2.2乙方责任导致的工期延误2.2.1乙方施工组织不力、管理混乱、人员不足等原因，导致工期延误，乙方应承担由此产生的工期延误责任。2.2.2乙方未按约定时间提交施工进度报告、工程验收报告等，导致工期延误，乙方应承担由此产生的工期延误责任。2.2.3乙方提供的材料、设备不符合合同约定，导致工期延误，乙方应承担由此产生的工期延误责任。2.3不可抗力导致的工期延误2.3.1双方因不可抗力导致工期延误，应立即通知对方，并在合同约定的时间内提供相关证明材料。2.3.2双方根据不可抗力对工期延误的影响程度，协商确定工期顺延期限。2.3.3双方应按照合同约定，各自承担不可抗力导致的损失。三、工期延误的处理3.1工期延误发生后，乙方应及时向甲方报告，并提供详细的工期延误原因及整改措施。3.2甲方应认真审核乙方提交的工期延误报告，并在约定时间内给予答复。3.3双方应积极协商，采取措施减少工期延误对工程的影响，确保工程按期完工。3.4工期延误导致工程费用增加的，双方应按照合同约定分担增加的费用。四、违约责任4.1甲方违反本合同规定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。4.2乙方违反本合同规定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.工程项目批准文件4.施工图纸及设计变更通知5.工程量清单6.材料供应合同复印件7.支付凭证及进度款支付确认书8.不可抗力证明文件9.工期延误报告及整改措施10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工许可等，属于甲方违约。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，属于甲方违约。3.乙方施工组织不力、管理混乱、人员不足等原因导致工期延误，属于乙方违约。4.乙方未按约定时间提交施工进度报告、工程验收报告等，属于乙方违约。5.乙方提供的材料、设备不符合合同约定，属于乙方违约。6.不可抗力事件导致工期延误，双方均不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工时间。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。5.赔偿金：指违约方因违约行为给对方造成损失，按照合同约定或依法应当承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程进度款解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付进度款，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.乙方施工进度滞后解决办法：甲方有权要求乙方加大施工力度，确保工程按期完工；必要时可依法申请仲裁或诉讼。3.设计变更导致工期延误解决办法：双方应积极协商，根据变更情况调整工期，并分担因此产生的损失。4.不可抗力事件发生解决办法：双方应立即通知对方，并在合同约定的时间内提供相关证明材料；根据不可抗力对工期延误的影响程度，协商确定工期顺延