火力发电厂水电安装施工合同模板

火力发电厂水电安装施工合同模板合同编号：__________第一条项目范围及内容（1）水轮发电机组安装；（2）水电发电设施的调试与验收；（3）相关辅助设施的施工；（4）业主要求的其他水电安装工作。1.2乙方应按照本合同约定的质量标准、进度要求和技术规范完成本项目。第二条合同价格2.1本合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含本项目所有工作内容的人工、材料、设备、运输、保险、税金等一切费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%，且经业主验收合格后，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，质保期满后无息退还。第三条施工期限3.1本项目施工期限为______个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照业主要求的时间节点完成本项目，如有延期，应提前向业主申请，并承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业标准以及本合同约定的技术规范进行施工。4.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业相关标准；（2）设备安装应牢固可靠，运行正常；（3）工程外观应整洁美观；（4）业主及相关部门的要求。4.3乙方应承担工程质量的修复和返工责任，造成的损失由乙方承担。第五条保密条款5.1乙方应对本项目涉及的技术、商务等保密信息严格保密，未经业主书面同意，不得向第三方泄露。5.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，应按照逾期工程价款的__%向业主支付违约金。6.2乙方若违反合同其他条款，应承担相应的违约责任。6.3业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期支付金额的__%向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.火力发电厂水电安装施工合同2.施工图纸及技术规范3.工程量清单4.乙方施工组织设计5.乙方资质证明文件6.业主验收标准及方法7.质量保证金支付凭证8.工程进度计划表9.违约金计算公式10.争议解决机构出具的调解书或裁决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，视为违约。2.乙方违反合同保密条款，向第三方泄露业主保密信息，视为违约。3.业主未按照约定时间支付合同价款，视为违约。4.乙方未按照施工图纸及技术规范施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。5.乙方未按照工程进度计划完成工程，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指火力发电厂水电安装项目的业主。2.乙方：指承担火力发电厂水电安装施工的承包商。3.合同总价：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。4.预付款：指合同签订后，业主支付给乙方的合同总价款的30%。5.质保金：指合同总价款的10%，作为乙方履行质保责任的保证金。6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的违约赔偿金。7.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程进行保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与业主沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照施工图纸及技术规范进行施工，发现质量问题及时整改。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式及时支付价款，如有纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.保密信息泄露：乙方应加强保密意识，签订保密协议，对涉及保密信息的人员进行保密教育。5.争议解决：双方应按照合同约定的争议解决方式解决纠纷，如需第三方调解或裁决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.火力发电厂水电安装项目施工。2.双方签订合同，明确工程范围、价格、工期等条款。3.乙方按