版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
关于建筑工程施工合同锦集10篇
关于建筑工程施工合同锦集10篇
在人们愈发重视契约的社会中,合同的法律效力与日俱增,合同
是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢?
以下是小编收集整理的建筑工程施工合同io篇,仅供参考,欢迎大
家阅读。
建筑工程施工合同篇1
建设单位:设计单位:
施工单位:
合同造价:
合同编号:
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)
甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安
装工程承包合同条例》
规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,
本着相互协作,确保
施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。
第一条:工程地点:
第二条:工程内容:(具体见施工预算)。
第三条:承包方式:包工包料包质量。
第四条:工程总造价:
第五条:付款方式
1、工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。
第六条:合同工期
一、双方商定总工期天。
开工日期:年月日竣工日期:年月日
二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。
1、工程量变化和设计变更。
2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时。
3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。
三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得
窝工损失及其他增
加费用,相应顺延工期。
四、乙方如无正当理由不得拖延工期。
第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。
第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。
一、甲方:
1、负责解决施工场地的用水用电,保证乙方在施工期间的需求。
2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。
3、组织工程竣工验收工作。
二、乙方:
1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。
2、做好施工安全工作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。
3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理
规定。
4、参加工程竣工验收工作。
第十条:工程完工后,质量保修年。
第十一条:合同生效与终止
本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,
至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。
第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同
等法律效力。
甲方盖章:乙方盖章:
法人代表(签字):法人代表(签字):
年月日年月日
建筑工程施工合同篇2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本
工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日至年月日
1.5工程质量:
L6合同价款(人民币大写):
第2条甲方工作
2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份,
并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除
施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,
而导致延误工期,工期顺延。
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明注
意事项。
第3条乙方工程
3.1开工前天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并
与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现
场交底)。
第4条关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,
并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程
施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标
准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第种。
A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,
并按有关规定进行调整和竣工结算)
第7条关于材料供应的约定
7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表),应为符合
设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设
备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价
值%的保管费。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消
防条例》和有关防火设计规范。
第9条工程停建或缓建
9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,
使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的
保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
第10条奖励和违约责任
10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方
因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,
甲方不按照合同约定付款,每延期一天,按付款额的%支付违约金。
第11条保修
11.1本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同
中规定的乙方承包的项目及内容。
第12条争议或纠纷处理
12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的
前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本
合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
第13条其他约定
第13条附则
13.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
13.2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方
执份。
13.3本合同履行完成后自动终止。
13.4附件资料
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
授权代表(签字):授权代表(签字):
单位地址:单位地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
户名:户名:
帐号:帐号:
年月日年月日
建筑工程施工合同篇3
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
说明:本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施
工合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条
款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;
第一部份协议书
一、工程概况
工程名称:***拘留所迁建工程
工程地点:***石鼓镇原知青场
工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建
筑面积6849.22平方米
结构形式:框架
工程立项、规划批准文件号:高发改审函16号
资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决
二、工程承包范围
承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:235天。
拟从20xx年12月30日开始施工,至20xx年8月21日竣工完
成
四、质量标准
工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(xxxx-2Oxx)
合格以上。
五、合同价款
合同总价(大写):**;(小写):7元。
项目单价:口详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》
第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条
赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照
本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义
务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照
本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本
合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间:年月日
订立合同地点:***公安局会议室合同双方当事人约定本合同自
双方签字、盖章后,于即时生效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年—月—日年月曰
建筑工程施工合同篇4
合同编号:
发包方(甲方):铁通中心
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法
规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,
以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:;
2.工程地点:;
3.工程范围和内容:。
第二条甲方权利和义务
1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;
2、提供必要的施工条件;
3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;
4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;
5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部
门及时组织验收;
6、按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务
1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁
通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供
企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;
2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本
合同暂定工程款的依据;
3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包
的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;
5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施
I;
6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应
计划,并在施工前送甲方备案;
7、严格按设计文件及《gb/t50312-20xx》、《本地网通信线路工
程验收规范yd505b97》等规范要求施工;
8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照
约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备
的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的
材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并
承担由此发生的费用及延误工期的责任;
9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具
备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或
中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知
包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,
验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐
蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费
用及延误工期的责任;
10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任
务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行
该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方
商议决定。
n、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的.安全
防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所
发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责
任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。
第四条工程期限
本工程开工日期年月日,竣工日期年月日。
第五条竣工验收
1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应
在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要
求编制完整的竣工文件。
2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会
同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、
设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交
给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进
行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。
第六条质量保证
1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;
2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修
责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
第七条工程考核
1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一
经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终
结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣
的,取消乙方入围施工资格。
2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每
延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方
有权在工程款结算时予以扣除。
3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方
向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时
予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。
4、未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》
的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最
终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
第八条工程价款的结算与支付
1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,
合同价暂定为。
2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设
工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,
经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按
浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行。
3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,
⑴审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计
的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费
以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相
关费率后下浮%。
3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程
最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),
待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程
价款。
第九条合同解除
1、双方协商同意可解除本合同。
2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,
甲方有权解除本合同。
3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的
包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。
4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方严重违约致使合同无法履行。
5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形
式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除
后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械
设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方
造成的损失。
第十条争议解决方式
在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法
院起诉。
第十一条其他
1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内
容;
2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协
议具有同等效力;
3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖
章后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
签约地点:
签约日期:年月日
建筑工程施工合同篇5
为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。甲、乙双
方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”
从严从精为管理前提,据此双方依据现行的相关法律规定,经协商一
致签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:见附补充说明。
四、施工日期:20xx年冬季放假前必须完成主体砌筑,否则按总
人工费的20%处罚。(20xx.10.28----20xx.12.18)
五、安全、质量等级:金洲杯及市级安全文明工地
六、承包方式:包清工
七、承包价格:按建筑面积,按每平方米元计算(含二次结构,
砌筑工程包括墙体中的现浇及预制性构件。建筑面积计算执行蓝图标
注面积,合计平方米计款:
八、甲方的权利及义务:
1、负责材料的供应,因材料不合格所造成的损失由供方负责;
2、负责工程施工的交底,建设单位的联系工作及外界一切关系;
3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患,甲方
有权利责令乙方整改,所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的2〜
3倍罚款;
4、甲方造成的因材料不及时,其他工序不具备操作施工的前提
下,在有效时间超过12小时以上的,甲方应付给乙方相应补偿;并顺
延工期;
5、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款;
九、乙方的权利及义务
1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度;
2、乙方根据工程组织人员,进行施工;
3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前
三天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.
4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工
程质量如期交工。(图纸变更,根据实际情况工期顺延)
5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。
6、乙方现场负责人,必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、
行业标准,分项工程完成后必须达到验收标准;
7、做到文明施工。做到不扰民,不随意在居民区大小便,发现
一次罚款100元/次。
8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规,
严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚
款200-1000元,并清除工地。严重者交公安机关处理。
9、出现非甲方原因,乙方私自停工一天,罚总造价的2%。如乙
方无故停工七天以上,合同自行解除,甲方不予结算人工费。由乙方
造成的损失,甲方有追偿的权利。
10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工,因乙方人员少、
组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成,甲方有权另行安排其
他人员、队伍进行施工,由此造成的费用及损失由乙方负责。
n、如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%o
十、付款方式:
1、按建筑面积,按每平方米元计算,主体阶段:按进度地下室〜
6、
7〜顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%,
留5%抹灰完成后付清。
十一、乙方在施工过程中,应加强安全教育管理,严格按安全要
求及施工程序操作,正确使用好防护用品,(安全帽、安全带)如出现
安全事故由责任方负责,因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙
方负责。
十二、补充说明
1、施工内容:
(1)按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的所有砌筑
工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构)
(2)所有落地灰做到及时回收利用,墙体及时养护,废料集中堆
放。
2、施工要求:
(1)砌筑工程的砌筑砂浆必须符合设计要求,必须按配合比要求
进行砂浆的配比。
(2)砌筑质量严格按照国家施工质量验收统一规范要求。
(3)出现非甲方原因,乙方私自停工一天,罚总造价的5%。停工
超七天,视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失,甲方有权向乙
方追加陪偿。
十三、
1、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
2、本合同双方签字后生效,工程人工费结清后废止。
3、如发生争议由双方协商处理,双方协商不成可上诉东营区人
民法院。
甲方代表:
身份证号:
联系电话:
乙方代表:
身份证号:
联系电话:
年月日:
建筑工程施工合同篇6
发包人(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
承包人(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项批准文号:
资金来源:
工程承包范围:
二、合同工期
合同工期总日历天数天
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
三、工程总造价
1、签约合同价为:_________________
人民币(大写)(元);
其中:(1)安全文明施工费:
人民币(大写)—(—元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(—元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(—元);
(4)暂列金额:
人民币(大写)(—元)。
2、合同价格形式:_________________
四、工程质量标准
工程质量符合质量标准
五、材料的提供
承包人在每月日将下月采购的材料设备以报表形式报发包
人,经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工
程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
六、双方一般权利义务
1、发包人派驻的工程师
姓名:;职务:
职权
2、监理单位委派的工程师
姓名:;职务:;
发包人委托的职权:____________________________________
需要取得发包人批准才能行使的职权:
3、不实行监理的,工程师的职权:
4、承包人代表
姓名:;职务:;
职权:________________________________________________
5、发包人代表
姓名:;职务:;
职权:
七、工程价款结算
1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方作工
程预付款。
2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方
作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%
给乙方作工程尾款。
八、工程的验收
1、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,
专职质量检查员应进行检查。
2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量,对箱涵的基坑开挖
及所有基础位置进行放样,由专职质量检查员组织监理对测量放样进
行复测,保证施工的准确性。
3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后,在平
整度符合规定标准的基础上,采用灌砂法进行检验路基压实度,检验
合格,并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。
4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置
随时进行复核检查,特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋,
在安装完成后应进行检查验收,钢筋必须绑扎牢固,钢筋不得有滑动、
转折、移位等情况。
九、维修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到修理通知之
日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的,发包人可
以委托其他人员修理。
2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安装的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质
量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全
防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修
方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收
十、违约责任
发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另
一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿。
十一、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第
三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向仲裁委
员会申请仲裁。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
年—月—日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
年—月—日
建筑工程施工合同篇7
(GF-1999-0201)
合同编号:字号
中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局
第一部分协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写):元(人民币)
¥:元六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成
部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分
别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量
保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价
款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同双方约定后生效
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
建筑工程施工合同篇8
第一部分协议书
发包人:(全称)*******[以下筒称甲方]
承包人:(全称)********[以下简称乙方]
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、
公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订
立本合同。
一、工程概况
工程名称:************
工程地点:************
工程规模:************
工程立项批准或核准、备案文号:
资金来源:政府投资
二、工程承包范围
xl*xL*xt**1*xt*Kl*xl*xlzxl*xlzxt*xt*xt*xt**1*xl*xlz*1*XL**1*xt*xt**1*vl*xl*xl*xL*xt*xt*xL*xt*xl*xl*xt*
xp*xp»xj»xp»xj»Zp»xj»xf»
三、合同工期
开工日期:****年**月*日
竣工日期:****年**月**曰
合同工期总日历天数:**天。
四、工程质量
工程质量标准:
xl*xl*vL*xl*vl*KL*XL*vizKL*XL*vizxl*vl*KL*%L*xl*vl*xl**1*vl*xl*xl*VL**X*xl*xl*xtz*1*vl*XL*vl*
xj%»y**y**y»*y»*7**7**T*<P
五、合同价款
合同价款:
(大写):(人民币)************元;
(小写):****************元。
其中:安全防护、文明施工措施费:
(大写):***************元;
(小写):**************元。
:*********************
六、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用
条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价
款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期
内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间:****年**月***曰
本合同订立地点:******
双方约定本合同***********生效o
十、合同备案
本合同生效后必须送***************备案o
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
建筑工程施工合同篇9
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,
订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程承包方式、范围及材料供应
三、合同工期
自年月日止年月日。
四、合同价款
金额(大写):¥:
五、适用法律、标准及规范《合同法》、现行《施工规范》、《验收
规范》和有关执行标准及规范。
六、决算方式:
七、安全施工、文明施工。
1.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 感觉统合影响人Mark
- 中职教育一年级全学期教育类《团建活动(“球”你别飞和抢占城堡)》教学课件
- 中职教育二年级上学期装备制造大类《射极跟随器》教学课件
- 高中二年级下学期生物《食物网建构方法》教学课件
- 起重基础知识培训计划
- 透镜 2024-2025学年人教版(2024)物理八年级上学期
- 四六级翻译必背词汇
- 生物质气化燃气蒸汽联合循环发电工程可行性方案研究报告
- 路灯灯头改造施工组织设计(方案)
- 电力行业职工职业技能大赛电工(配电带电作业)赛项理论考试题库(含答案)
- (完整版)Brownbear绘本
- 最新人教版小学三年级美术上册全册教案
- 关于小区物业管理调查问卷
- 蒸汽压力流速流量管径关系
- 苏教版小学五年级上册数学《第1单元 负数的初步认识 第1课时 认识负数(1)》课件
- 幼儿园和小学入园(入学)新生结核病调查表
- 4413610117员工处罚奖励通知单
- 共青团员信息登记表
- 古建筑存在与保护调研报告.doc
- 2021版:医学科研诚信和相关行为规范(完整版)
- xx区铁矿石产业实施方案 (1)
评论
0/150
提交评论