建筑工程施工合同模板

建筑工程施工合同模板合同编号：__________合同各方确认，本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同协商达成一致，签订本合同。第一条合同主体甲方全称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________联系电话：____________________乙方全称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________联系电话：____________________第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：____________________2.5工程质量标准：____________________2.6工程合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度要求完成工程。4.2乙方应按照合同约定的价格支付工程款。4.3乙方应按照合同约定的条款承担违约责任。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。5.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。5.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。5.4甲方应按照合同约定的时间向乙方提供施工图纸和相关技术资料。第六条合同价款及支付6.1合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。6.2甲方应按照下列时间和方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。6.3甲方支付工程款时，应提供相应的付款凭证。第七条工程质量及保修7.1乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。7.2工程竣工后，乙方应按照合同约定的保修期限和保修范围对工程进行保修。7.3保修期满后，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的修复费用。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照违约部分工程价款的2%向甲方支付违约金。8.2甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，应当按照未支付工程价款的2%向乙方支付违约金。8.3乙方未按照合同约定的工程质量标准施工的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应的修复费用。8.4因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术资料2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.施工合同履行过程中所需的各种许可证和批准文件5.工程保修条款和相关证明材料6.甲方支付工程款的凭证和乙方开具的发票7.工程变更协议和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，属于违约行为。3.乙方未按照合同约定的工程质量标准施工的，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定的提供施工所需的基础设施和手续的，属于违约行为。5.不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，不属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑施工活动中的各种社会关系的法律规范总称。3.招标投标法：是指调整招标投标活动的法律规范总称。4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工期：是指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误的问题，乙方应立即与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到甲方支付工程款不及时的问题，乙方可以催告甲方按照合同约定的时间支付工程款，必要时可以依法向法院提起诉讼。3.遇到工程质量问题，乙方应立即进行修复，并承担相应的修复费用。如果质量问题严重，乙方应重新施工，并承担重新施工的费用。4.遇到合同履行过程中出现争议的问题，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建