2024版脚手架劳务分包合同书范本

编号：__________2024版脚手架劳务分包合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版脚手架劳务分包合同书范本合同目录第一章：合同主体1.1甲方主体信息1.2乙方主体信息第二章：合同标的2.1工程概况2.2脚手架劳务内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3支付方式及时间第四章：合同履行4.1劳务交付及验收4.2履约保证4.3工期要求第五章：甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务5.2乙方的权利和义务第六章：违约责任6.1违约行为6.2违约责任及赔偿第七章：争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁或诉讼地点及法院第八章：合同的变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九章：合同的终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的处理第十章：保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一章：合同的生效、修改和补充11.1合同生效条件11.2合同修改和补充方式第十二章：其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同的复制和保管第十三章：附件13.1合同附件列表第十四章：签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3日期合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方主体信息甲方全称：_________甲方地址：_________甲方联系人：_________联系电话：_________电子邮箱：_________1.2乙方主体信息乙方全称：_________乙方地址：_________乙方联系人：_________联系电话：_________电子邮箱：_________第二章：合同标的2.1工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程性质：_________2.2脚手架劳务内容劳务内容：_________劳务范围：_________劳务数量：_________劳务质量标准：_________第三章：合同价格3.1合同总价合同总价：_________币种：_________支付方式：_________3.2价格调整条款价格调整条件：_________价格调整方式：_________3.3支付方式及时间支付方式：_________支付时间：_________第四章：合同履行4.1劳务交付及验收劳务交付时间：_________劳务验收标准：_________4.2履约保证履约保证方式：_________履约保证金额：_________4.3工期要求工期要求：_________延期违约责任：_________第五章：甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务甲方权利：_________甲方义务：_________5.2乙方的权利和义务乙方权利：_________乙方义务：_________第六章：违约责任6.1违约行为违约行为：_________6.2违约责任及赔偿违约责任：_________赔偿金额：_________第七章：争议解决7.1争议解决方式争议解决方式：_________7.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点：_________仲裁或诉讼法院：_________第八章：合同的变更和解除8.1合同变更条件合同变更条件：_________8.2合同解除条件合同解除条件：_________第九章：合同的终止9.1合同终止条件合同终止条件：_________9.2合同终止后的处理合同终止后的处理：_________第十章：保密条款10.1保密内容保密内容：_________10.2保密期限保密期限：_________第十一章：合同的生效、修改和补充11.1合同生效条件合同生效条件：_________11.2合同修改和补充方式合同修改和补充方式：_________第十二章：其他条款12.1不可抗力不可抗力事件：_________12.2法律适用法律适用：_________12.3合同的复制和保管合同复制和保管：_________第十三章：附件13.1合同附件列表附件名称：_________附件数量：_________附件内容：_________第十四章：签署页14.1甲方代表签字甲方代表签字：_________日期：_________14.2乙方代表签字乙方代表签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合工程要求。若乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方更换或退款。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。甲方有权要求乙方对不符合工程要求的部分进行整改或重做。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要对合同内容进行变更。若甲方提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行调整，并重新签订合同补充协议。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持乙方应提供技术支持，确保甲方对工程进度和质量的满意度。乙方应协助甲方解决施工过程中的技术问题，并提供相应的技术资料和解释。2.2乙方工程进度管理乙方应按照合同约定的工期完成工程。若乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求及时调整施工计划。2.3乙方质量保障乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。若乙方施工质量不符合要求，乙方应承担修复、重做或赔偿的责任。乙方应提供工程质量保证书，并承诺在工程验收后一定期限内对工程进行保修。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷和问题。3.2第三方中介费用第三方中介的佣金和服务费用由甲方承担。甲方应按照合同约定向第三方中介支付费用，乙方无权要求支付该费用。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的商业秘密和个人信息保密。未经甲方和乙方同意，第三方中介不得向任何第三方披露相关信息。签字代表声明：本合同及附加条款和说明一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。签字代表已充分阅读并理解合同内容，同意代表合同方履行合同义务。甲方代表签字：_________日期：_________乙方代表签字：_________日期：_________附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料采购清单3.施工方案和技术规范4.工程进度计划5.质量保证书6.施工安全措施7.乙方人员资质证明8.合同补充协议9.工程验收报告10.保修条款二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，视为违约。2.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合要求，视为违约。3.乙方未按照甲方要求采购指定材料，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地、资料或技术支持，视为违约。5.双方未按约定时间提交或批准工程进度报告，视为违约。6.双方未按约定履行合同保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：违反合同约定的行为。3.合同生效：合同双方达成协议，合同条款具备法律约束力。4.合同解除：合同双方协商一致，依法终止合同关系。5.仲裁：争议双方同意将争议提交第三方仲裁机构进行裁决。6.诉讼：争议双方通过法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整施工计划，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：乙方负责修复、重做或赔偿，甲方有权要求乙方支付相关费用。3.材料质量不符合要求：乙方应更换材料，并承担由此产生的费